Дело № 2-3207/10
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
28 октября 2010г. г. Улан-Удэ
Железнодорожный районный суд г.Улан-Удэ в составе судьи Урбашкиевой Э.К., при секретаре Ковтун Е.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда дело по иску Брыковой О.И. к ООО «Вектор А» о взыскании денежной суммы, неустойки и компенсации морального вреда,
У С Т А Н О В И Л:
В суд обратилась Брыкова О.И. с иском о взыскании с ответчика денежной суммы в размере ____ руб., уплаченной ею по договору подряда от ****г., неустойки за нарушение срока оказания услуги в размере ____ руб. и компенсации морального вреда ____ руб.. В обоснование иска указывает, что согласно договора подряда ответчик обязался в срок до **** выполнить сантехнические работы по прокладке водопровода и канализации, ****г. ею была внесена предоплата в сумме ____ руб.. До настоящего времени ответчик не выполнил условия договора. В связи с невыполнением условий договора ответчиком понесла убытки, так как осталась без воды и канализации, в связи с отсутствием денег не может заключить договор с другим подрядчиком. Кроме того, для производства указанных работ она разобрала полы на веранде, в связи с чем дома постоянно холодно. Указывает, что у нее ухудшилось состояние здоровья, потеряла сон, вынуждена ходить по судам.
В судебном заседании истец свои исковые требования поддержала.
Представитель ответчика в судебное заседание не явился дважды, об уважительных причинах неявки в судебное заседание суду не сообщал.
Суд, с согласия истца, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика, в порядке заочного производства, в соответствии со ст. 233 ГПК РФ.
Судом установлено, что ****г. между ООО «Вектор А» и Брыковой О.И. заключен договор подряда сантехнических работ ____, согласно которого подрядчик обязался произвести сантехнические работы в соответствии со сметой в доме по адресу: ..., ..., ..., .... Срок выполнения работ был определен в течение 6 дней, до ****г., стоимость всего комплекса работ составляет ____ руб., при этом заказчик обязуется внести предоплату в размере ____ руб..
Истцом была произведена предоплата в размере ____ руб. ****г., но на сегодняшний день подрядчик так и не приступил к выполнению работ.
Согласно ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Согласно п.3 ст.730 ГК РФ к отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным ГК РФ, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.
Согласно ст.27 Закона о защите прав потребителей исполнитель обязан осуществить выполнение работы в срок, установленный договором о выполнении работ.
В соответствии со ст.28 Закона о защите прав потребителей, если исполнитель нарушил срок выполнения работы, то он уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере 3% цены выполнения работы. Следовательно, подлежит уплате неустойка по состоянию на дату подачи иска ****г. в размере: ____ дней (с **** по ****г.) = ____ руб..
Истцом предъявлена сумма неустойки ко взысканию в размере ____ руб., в соответствии с частью 3 ст. 196 ГПК РФ суд принимает решение по заявленным истцом требованиям.
В связи с неисполнением обязательства по договору подряда и отказом заказчика от исполнения по данному договору подлежит удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика уплаченной суммы предоплаты в размере ____ руб..
В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» от ****г. ____ моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем, прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Каких-либо доказательств отсутствия вины в неисполнении обязательства по договору подряда со стороны ответчика не представлено. Суд, оценивая степень вины ответчика, степень понесенных истцом физических и нравственных страданий, считает справедливым определить размер компенсации морального вреда в сумме ____ руб..
Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст.194-199, 235 ГПК РФ, суд
решил:
Иск Брыковой О.И. удовлетворить.
Взыскать с ООО «Вектор А», ____, денежную сумму в размере ____ руб., неустойку в размере ____ руб. и сумму компенсации морального вреда в размере ____ руб..
Взыскать с ООО «Вектор А», ____, госпошлину в доход бюджета в размере ____ руб..
Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Бурятия в течение 10 дней со дня принятия его в окончательной форме.
Заявление об отмене заочного решения может быть подано ответчиком в течение 7 дней со дня его получения.
Судья Урбашкиева Э.К.