Дело 2-1197\2010
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«05» июля 2010
Заволжский районный суд г. Ярославля в составе:
Председательствующего судьи Добровольской Л.Л.,
При секретаре Зуевой О.В.,
Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску
Челнокова А.Г. к ООО «Гарант-99», ООО «Ярхимпромстрой-Заказчик» о признании права собственности на долю в объекте незавершенного строительства;
Установил:
Между ООО «Ярхимпромстрой-Заказчик», с одной стороны, и ГСК (ныне ООО) «Гарант-99», с другой стороны, Дата обезличена был заключен договор инвестиционного строительства 3-этажного гаража для индивидуального автотранспорта с магазином и станцией техобслуживания автомобилей по ... в Заволжском районе г. Ярославля.
В соответствии с актом о распределении долей по договору инвестиционного строительства от Дата обезличена, ООО «Ярхимпромстрой-Заказчик» получало в собственность 223 гаражных бокса за Номер обезличен; 126 кладовок за Номер обезличен
Между ООО «Ярхимпромстрой-Заказчик», с одной стороны, и Челноковым А.Г., с другой стороны, Дата обезличена был заключен договор уступки прав требований (цессии), по которому Челноков А.Г. приобрел от ООО «Ярхимпромстрой-Заказчик» право требования передачи в собственность гаражного бокса Номер обезличен, расположенного на отметке + 7,150 в 3-х этажном гараже для индивидуального автотранспорта с магазином и станцией техобслуживания автомобилей по ... в Заволжском районе г. Ярославля.
Челноков А.Г. обратился в суд с иском к ООО «Гарант-99» о признании права собственности на долю в объекте незавершенного строительства 3-х этажного гаража для индивидуального автотранспорта с магазином и станцией техобслуживания автомобилей по ... в Заволжском районе г. Ярославля.
В процессе рассмотрения дела, суд с согласия стороны истца, привлек к участию в деле в качестве соответчика - ООО «Ярхимпромстрой-Заказчик».
В настоящем судебном заседании представитель истца А. иск поддержал. Требования обосновывал общими положениями гражданского
законодательства, положениями гражданского законодательства в области инвестиционной деятельности и защиты прав потребителей. Выразил согласие на вынесение заочного решения.
Представители ответчиков ООО «Гарант-99», ООО «Ярхимпромстрой-Заказчик» в судебное заседание не явились.
Суд считает возможным рассмотрение дела в отсутствие представителей ответчиков в заочном производстве.
Заслушав представителя истца А., изучив материалы настоящего гражданского дела, материалы гражданского дела Номер обезличен, суд приходит к следующему.
В судебном заседании установлены, а сторонами не оспаривались, следующие факты:
- между ООО «Ярхимпромстрой-Заказчик», с одной стороны, и ГСК (ныне ООО)
«Гарант-99», с другой стороны, Дата обезличена был заключен договор
инвестиционного строительства 3-этажного гаража для индивидуального
автотранспорта с магазином и станцией техобслуживания автомобилей
по ... в Заволжском районе г. Ярославля (гр.дело Номер обезличенл.д. 13 -
15);
- в соответствии с актом о распределении долей по договору инвестиционного
строительства от Дата обезличена, ООО «Ярхимпромстрой-Заказчик» получало в
собственность 223 гаражных бокса за Номер обезличен
- между ООО «Ярхимпромстрой-Заказчик», с одной стороны, и Челноковым
А.Г., с другой стороны, Дата обезличена был заключен договор уступки прав
требований (цессии), по которому Челноков А.Г. приобрел от ООО
«Ярхимпромстрой-Заказчик» право требования передачи в собственность гаражного
бокса Номер обезличен, расположенного на отметке + 7,150 в 3-х этажном гараже для
индивидуального автотранспорта с магазином и станцией техобслуживания
автомобилей по ... в Заволжском районе г. Ярославля л.д. 6);
- истец полностью оплатил стоимость переданного ему права требования л.д. 13
-15).
В соответствии с положениями ст. 218 ГК РФ, право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона, иных правовых актов, приобретается этим лицом.
Исходя из правовой природы вышеуказанных договоров, суд приходит к выводу о том, что ответчики привлекали инвесторов физических лиц для осуществления строительства 3-х этажного гаража для индивидуального автотранспорта с магазином и станцией техобслуживания автомобилей по ... в Заволжском районе г. Ярославля. Ответчики приняли на себя обязательства осуществить комплекс работ по строительству и передаче в собственность дольщикам гаражных боксов и в определенный срок сдать объект в эксплуатацию. В каждом договоре определен конкретный предмет договора с указанием площади. Также в договорах определена стоимость подлежащей передаче недвижимости.
Из представленных стороной истца и исследованных судом документов -квитанций, справок ООО «Ярхимпромстрой-Заказчик» следует, что истец полностью выполнил свои обязательства по оплате объекта строительства по договору уступки прав требования.
Ответчик ООО «Гарант-99» не представило в адрес ООО «Ярхимпромстрой-Заказчик», истца Челнокова А.Г., а также в адрес суда каких-либо претензий по договору уступки права требования.
Представитель истца А., пояснил, что со своей стороны ответчики не исполнили своих обязательств и не окончили строительства, не сдали в срок, установленный Договорами, в эксплуатацию строительный спорный объект. При этом ни Застройщик - 000 «Гарант-99», ни первоначальный собственник спорных гаражных боксов 000 «Ярхимпромстрой-Заказчик» своего права собственности на спорные гаражные боксы в виде незавершенного строительством объекта не регистрировали.
По данным ООО «Гарант-99» по состоянию на Дата обезличена готовность объекта составляет 86,91%, разрешение на строительство было продлено до Дата обезличена (гр.дело№2-636\2010
Вместе с тем, как установлено материалами дела л.д. 12, 13) спорный гаражный бокс передан Дата обезличена истцу для безвозмездного пользования.
В соответствии с положениями ст.ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с их условиями и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.
В связи с тем, что права истца нарушены не исполнением ответчиками своих обязательств по договорам, истцом заявлено требования о признании права, что полностью соответствует требованиям ст. 12 ГК РФ, устанавливающей способы защиты гражданских прав.
Правоотношения, возникающие из договоров долевого строительства, подпадают под действие нормативно-правовых актов, регламентирующих инвестиционную деятельность, наряду с нормами ГК РФ.
В соответствии с положениями ст. 244 ГК РФ общая собственность возникает при поступлении в собственность двух или нескольких лиц имущества, которое не может быть разделено без изменения его назначения (неделимые вещи) либо не подлежит разделу в силу закона.
В соответствии со ст. 6 ФЗ РФ № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений», Инвесторы имеют равные права на владение, пользование и распоряжение объектами капитальных вложений и результатами осуществленных капитальных вложений.
В соответствии со ст. 7 Закона РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР», незавершенные объекты инвестиционной деятельности являются долевой собственностью субъектов инвестиционного процесса до момента приемки и оплаты инвестором (заказчиком) выполненных работ и услуг.
Таким образом, требования истца о признании за ним права собственности на долю в размере 204\ 116637 в спорном объекте в виде конкретных помещений
полностью соответствует нормам действующего законодательства, регулирующего отношения в сфере долевого участия в строительстве, обоснованны и подлежат удовлетворению.
В соответствии с положениями подп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ, исходя из цены иска, истец при обращении в суд с иском должен был уплатить госпошлину в сумме 6750 руб..
Истец при подаче иска госпошлину не оплатил.
В соответствии с положениями ст. 103 ГПК РФ, с ответчиков в равных долях подлежит взысканию в доход государства госпошлина в общей сумме 6750 руб., т.е. по 3375 руб. с каждого.
В соответствии со ст.ст. 6, 12, 218, 309, 310 ГК РФ, ст. 6 ФЗ РФ № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений», ст. 7 Закона РСФСР от 21.06.1991 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР», руководствуясь ст.ст. 103, 144, 194 - 199, 233 - 244 ГПК РФ, суд
Решил:
Иск Челнокова А.Г. к ООО «Гарант-99», ООО «Ярхимпромстрой-Заказчик» о признании права собственности на долю в объекте незавершенного строительства удовлетворить.
Признать за Челноковым А.Г. право собственности на долю в размере 204\116637 в праве общей долевой собственности на объект незавершенный строительством - гараж для индивидуального автотранспорта на 245 машино-мест с магазином, станцией технического обслуживания на 2 поста и 1 поста мойки с инженерными коммуникациями, расположенный по адресу: г. Ярославль, ..., напротив дома Номер обезличен, что соответствует праву на получение в собственность после ввода данного объекта в эксплуатацию гаражного бокса Номер обезличен, расположенного на отметке + 7,150, общей проектной площадью 20,4 кв.м..
Взыскать с ООО «Гарант-99» в доход государства госпошлину в сумме ... руб.
Взыскать с ООО «Ярхимпромстрой-Заказчик» в доход государства госпошлину в сумме ... руб.
Ответчики вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения им копии этого решения.
Решение может быть обжаловано в течение 10 дней в Ярославский областной суд через Заволжский районный суд.
Судья Л.Л. Добровольская