Дело № 2-2102/10
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
25 июня 2010 года город Ульяновск
Заволжский районный суд в составе:
председательствующего судьи Смирновой Ю.В.
при секретаре Мартыновой М.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Багина Александра Ивановича к обществу с ограниченной ответственностью «Древстрой» о защите прав потребителей,
УСТАНОВИЛ:
Багин А.И. обратился в суд с иском к ООО «Древстрой» о защите прав потребителя, указывая следующее.
Дата обезличена года он заключил с ответчиком договор подряда Номер обезличен на поставку и выполнение работ по установке оконных блоков с подоконниками. Стоимость работ по договору составила 43280 руб. Согласно условий договора он заплатил предоплату в сумме 40 000 руб. Как указано в п. 4.2 договора срок исполнения работ составляет 21 день с момента начала действия договора, который начинает действовать с момента внесения предоплаты. Договор начал действовать Дата обезличена года. Однако договор до настоящего времени не исполнен. Дата обезличена года он заключил с ответчиком договор подряда Номер обезличен на переустройство дачного дома. Стоимость работ по договору составила 188600 руб. Согласно условий договора он заплатил предоплату в сумме 140 000 руб. срок исполнения работ составляет 45 рабочих дней с момента начала действия договора, который начинает действовать с момента внесения предоплаты. Последний раз он уплатил ответчику по договору Дата обезличена года, однако до настоящего времени договор также не исполнен в полном объеме. Просит расторгнуть договор подряда Номер обезличен и взыскать с ответчика в его пользу 40 000 руб., расторгнуть договор подряда Номер обезличен и взыскать с ответчика в его пользу 100 000 руб., взыскать неустойку в размере 3% от стоимости работ по договору подряда Номер обезличен, начиная с Дата обезличена в размере общей цены заказа, взыскать неустойку в размере 3% от стоимости работ по договору подряда Номер обезличен, начиная с Дата обезличена в размере общей цены заказа, взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб.
В судебном заседании истец Багин А.И. исковые требования уточнил, просил взыскать с ответчика в его пользу предоплату в размере 40 000 руб. по договору подряда Номер обезличен, а также сумму 97533 руб. по договору подряда Номер обезличен. Остальные требования не поддержал. Дал пояснения, аналогичные изложенным в исковом заявлении. Дополнил, что по договору подряда Номер обезличен подрядчик ничего не сделал. В настоящее время остальные работы по переустройству дачного дома завершены другими лицами.
Представитель ответчика ООО «Древстрой» в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом.
Заслушав истца, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.
Дата обезличена года между ООО «Древстрой» и Багиным А.И. заключен договор подряда Номер обезличен, по условиям которого «подрядчик» обязуется выполнить подрядные работы «заказчика», указанные в п. 1.2. настоящего Договора работы по адресу: ... ..., сдать их «заказчику», а «заказчик» принять результат работы и оплатить его.
В соответствии с п.1.2 «подрядчик» выполняет работы и поставляет материалы: оконные блоки с подоконниками1,0Х1,2 (м) в количестве 4 шт. Перечень поставляемых материалов и выполняемых работ указан в Приложении Номер обезличен.
Согласно п. 2.1 Договора общая стоимость выполняемых работ и поставляемых «подрядчиком» по настоящему Договору материалов составляет 43280 руб.
«Заказчик» обязан произвести предоплату материалов и работ по настоящему договору в размере 70% от общей суммы договора, указанной в п. 2.1. (п. 3.4 Договора).
Дата обезличена года между ООО «Древстрой» и Багиным А.И. заключен договор подряда Номер обезличен, по условиям которого «подрядчик» обязуется выполнить подрядные работы «заказчика», указанные в п. 1.2. настоящего Договора работы по адресу: ... ..., сдать их «заказчику», а «заказчик» принять результат работы и оплатить его.
В соответствии с п.1.2 «подрядчик» выполняет работы и поставляет материалы: переустройство дачного дома. Перечень поставляемых материалов и выполняемых работ указан в Приложении Номер обезличен.
Согласно п. 2.1 Договора общая стоимость выполняемых работ и поставляемых «подрядчиком» по настоящему Договору материалов составляет 188600 руб.
«Заказчик» обязан произвести предоплату материалов и работ по настоящему договору в размере 70% от общей суммы договора, указанной в п. 2.1. (п. 3.4 Договора).
В соответствии с квитанциями ООО «Древстрой» Дата обезличена Багин А.И. произвел предоплату за изготовление окон в размере 40 000 руб., Дата обезличена Багин А.И. произвел предоплату по договору подряда Номер обезличен в размере 50 000 руб., Дата обезличена Багин А.И. произвел предоплату по договору подряда Номер обезличен в размере 40 000 руб. Согласно отметке в договоре подряда Номер обезличен Айзятулов получил денежные средства в размере 50 000 руб. Дата обезличена.
Согласно локальному сметному расчету Номер обезличен Багину А.И. выполнены работы по договору подряда Номер обезличен на общую сумму 42 467 руб.
Как следует из материалов дела срок исполнения работ по договору подряда Номер обезличен составляет 21 день с момента начала действия договора (п. 4.2 Договора подряда Номер обезличен), срок исполнения работ по договору подряда Номер обезличен составляет 45 рабочих дней с момента начала действия договора (п. 4.2 Договора подряда Номер обезличен).
Как установлено в судебном заседании, и не представлено доказательств обратному, подрядные работы по договору подряда Номер обезличен ответчиком не выполнены, по договору подряда Номер обезличен подрядные работы выполнены частично.
Согласно копии свидетельства о государственной регистрации права серии АС Номер обезличен от Дата обезличена года Багин А.И. является собственником земельного участка площадью 400 кв.м. по адресу: ..., ...
В соответствии со ст. 27 Федерального закона «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказания услуг). В договоре о выполнении работ (оказания услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.
Согласно ч. 1 ст. 28 вышеуказанного Закона если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и окончания выполнения работы (оказания услуги) и промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:
Таким образом, требования Багина А.И. о взыскании денежной суммы в размере 137 533 руб. (140 000 руб. - 42467 руб.) подлежат удовлетворению.
Пунктом 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" предусмотрено, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Судом удовлетворены исковые требования Багина А.И. о взыскании денежной суммы в размере 137 533 руб.. Следовательно, в силу ст.13 Закона РФ "О защите прав потребителей» с ООО «Древстрой» подлежит взысканию штраф в сумме 68766 руб. 50 коп. в доход бюджета муниципального образования «город Ульяновск».
В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика ООО «Древстрой» подлежит взысканию госпошлина в доход бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в сумме 3950 руб. 66 коп.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Багина Александра Ивановича к обществу с ограниченной ответственностью «Древстрой» о защите прав потребителей удовлетворить.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Древстрой» в пользу Багина Александра Ивановича денежную сумму в размере 137 533 руб.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Древстрой» в доход бюджета муниципального образования «город Ульяновск» государственную пошлину в размере 3950 руб. 66 коп.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Древстрой» в доход бюджета муниципального образования «город Ульяновск» штраф в размере 68 766 руб. 50 коп.
Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Заволжский районный суд г.Ульяновска в течение 10 дней.
Судья Ю.В.Смирнова