Дело № 2-2904/10
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
27 сентября 2010 года город Ульяновск
Заволжский районный суд города Ульяновска в составе:
председательствующего судьи Е.В. Калашниковой,
при секретаре Н.Г. Ильиной,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Степанова Константина Петровича к Обществу с ограниченной ответственностью «Древстрой» о защите прав потребителей,
У С Т А Н О В И Л:
Степанов К.П. обратился в суд с иском, уточненным в ходе судебного разбирательства, к Обществу с ограниченной ответственностью «Древстрой» о защите прав потребителей, указав следующее.
ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Древстрой» был заключен договор подряда, в соответствии с которым ООО «Древстрой», являющееся подрядчиком по договору, обязалось в течение 30 дней с момента заключения договора построить баню на принадлежащем ему земельном участке по адресу: Ульяновск, <адрес>. В соответствии с п.3.4 данного договора, ДД.ММ.ГГГГ он произвел предоплату в размере 70 % от общей суммы договора, что составило 32 000 руб. В свою очередь ООО «Древстрой» к производству работ так и не приступило. Он неоднократно связывался с ООО «Древстрой» и требовал начать работы. ДД.ММ.ГГГГ истец направил в адрес ООО «Древстрой» письменную претензию с требованием о расторжении договора подряда и возврате ему предоплаты в размере 32 000 руб. Ответ на претензию он так и не получил.
Просил взыскать с ООО «Древстрой» 32000 руб. переданных им ООО «Древстрой» в качестве предоплаты по договору подряда; 46100 руб. в качестве неустойки за нарушение сроков выполнения работы установленных договором подряда, а также сроков возврата предоплаты по данному договору установленных законом «О защите прав потребителей»; 10000 руб. в качестве компенсации морального вреда; 10000 руб. за оказание услуг представителя.
Представитель истца Ромаданов С.В. в судебном заседании от исковых требований в части взыскания с ООО «Древстрой» денежных средств в размере 46 100 руб. в качестве неустойки за нарушение сроков выполнения работы установленных договором подряда, а также сроков возврата предоплаты по данному договору установленных законом «О защите прав потребителей», взыскании 10000 руб. в качестве компенсации морального вреда, причиненного Степанову К.П. ООО «Древстрой» невыполнением договора подряда и отказом возвратить предоплату, добровольно отказался. Определением суда от 27.09.2010 отказ от данной части исковых требований представителя истца принят судом, производство по делу в данной части прекращено.
В ходе судебного заседания от представителя истца Степанова К.П. - Ромаданова С.В. и представителя ответчика ООО «Древстрой» Айзятулова М.А. поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения, заключенного на следующих условиях: ООО «Древстрой» обязуется передать Степанову К.П. сумму 32000 руб., уплаченную в качестве предоплаты по договору подряда №№ от ДД.ММ.ГГГГ и сумму 10000 руб. в качестве расходов на оплату услуг представителя 07.10.2010 в помещении ООО «Древстрой», расположенном по адресу: город Ульяновск, <адрес>.
Степанов К.П. обязуется принять от ООО «Древстрой» указанные суммы в определенные сторонами сроки.
Производство по делу просили прекратить.
Представителю истца, представителю ответчика разъяснены и понятны смысл и последствия утверждения мирового соглашения, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ.
Проверив материалы дела, суд считает, что мировое соглашение подлежит утверждению, поскольку условия мирового соглашения закону не противоречат, права и охраняемые законом интересы других лиц не нарушают.
Руководствуясь ст. ст. 39, 173, 220, 224-225 ГПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между представителем истца Степанова Константина Петровича – Ромадановым Степаном Владимировичем и представителем ответчика Общества с ограниченной ответственностью «Древстрой» Айзятуловым Мукадясом Айсеевичем, на следующих условиях:
Общество с ограниченной ответственностью «Древстрой» обязуется передать Степанову Константину Петровичу сумму 32000 руб., уплаченную в качестве предоплаты по договору подряда №№ от ДД.ММ.ГГГГ и сумму 10000 руб. в качестве расходов на оплату услуг представителя ДД.ММ.ГГГГ в помещении Общества с ограниченной ответственностью «Древстрой», расположенном по адресу: город Ульяновск, <адрес>.
Степанов Константин Петрович обязуется принять от Общества с ограниченной ответственностью «Древстрой» сумму 32000 руб., уплаченную в качестве предоплаты по договору подряда №№ от ДД.ММ.ГГГГ и сумму 10000 руб. в качестве расходов на оплату услуг представителя ДД.ММ.ГГГГ.
Производство по гражданскому делу по иску Степанова Константина Петровича к Обществу с ограниченной ответственностью «Древстрой» о защите прав потребителей прекратить.
На определение может быть подана частная жалоба в Ульяновский областной суд через Заволжский районный суд города Ульяновска в течение 10 дней.
Судья: Е.В. Калашникова