Дело №2-463/10
Решение
Именем Российской Федерации
28 апреля 2010 года
Вышневолоцкий городской суд Тверской области
в составе председательствующего судьи Сураевой Е.В.,
при секретаре Смирновой Е.С.,
с участием истца Мантровой М.В.,
представителя истца Конатовского А.Е.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Мантровой М.В. к Обществу с ограниченной ответственностью «ТверьИнвестСтрой» о взыскании денежных средств,
установил:
Мантрова М.В. обратилась в суд с иском к ООО «ТверьИнвестСтрой» о взыскании денежных средств в сумме 90 000 рублей.
В обоснование исковых требований указано, что <дата> между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) был заключен договор подряда <№>. Согласно данному договору истец должен был осуществить работы по ремонту межпанельных швов в домах <адрес>, а ответчик обязался выплатить 140000 руб. в течение 10 календарных дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ. 50000 руб. Мантровой М.В. выплатили <дата>. Остаток задолженности за ответчиком составил 90000 руб. Согласно акту межведомственной комиссии работы были произведены и закончены в <дата>.
Истец выполнил все свои обязательства по договору своевременно и в полном объеме. Никаких претензий по качеству и срокам выполнения работ от ответчика не поступало. В настоящее время истица является безработной и других средств к существованию у неё нет, так же ей приходится содержать двух детей.
В судебном заседании истец Мантрова М.В. и ее представитель Конатовский А.Е. поддержали иск по основаниям, указанным в исковом заявлении.
Представитель ответчика - ООО «ТверьИнвестСтрой» в судебное заседание не явился, о дне и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, возражений по иску не представил.
Выслушав объяснения участвующих в деле лиц, показания свидетелей, исследовав материалы дела, суд находит иск подлежащим удовлетворению.
Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В соответствии с п. 1 ст. ст.708. в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
В соответствии с п.п. 1,2 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.
Статья 746 ГК РФ устанавливает, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса. Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком.
Из материалов дела видно, что ООО «ТверьИнвестСтрой» - заказчик и Мантрова М.В. - подрядчик заключили договор подряда <№> от <дата>, согласно которому заказчик поручает подрядчику выполнение работ по капитальному ремонту и восстановлению межпанельных швов жилых домов <№> и <№> по <адрес>. Установлены сроки выполнения работ: начало проведения работ - <дата>, а окончание - <дата>
В п 2.1 и п. 2.2 договора подряда указано, что цена указанного договора составляет 140 000 руб. Установлен следующий порядок оплаты: окончательный расчет осуществляется заказчиком в течение 10 календарных дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ и их приема <данные изъяты>.
Из актов приемки в эксплуатацию законченного ремонтом объекта общего имущества многоквартирного дома следует, что предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом кровлю из наплавленных материалов и межпанельные швы ж/д <№> и <№> по <адрес> приняты в эксплуатацию.
Из свидетельств о рождении видно, что Мантрова М.В. является матерью детей: ФИО1, <дата> года рождения, и ФИО2, <дата> года рождения.
Согласно ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Пункт 2 указанной статьи ГК РФ предусматривает договор как основание возникновения обязательств.
В соответствии со ст.310 ГК РФ).
Из показаний свидетеля ФИО3 следует, что <данные изъяты> заключили договор подряда с ООО «ТверьИнвестСтрой». Мантрова М.В. выполняла работу по ремонту межпанельных швов. Работа была закончена в <дата>. ТСЖ рассчиталась с ответчиком не полностью, осталось еще 5% от суммы.
Судом установлено, что Мантрова М.В. выполнила все свои обязательства по договору подряда своевременно и в полном объеме. Никаких претензий по качеству и срокам выполнения работ от ответчика не поступало. Однако до настоящего времени ответчиком не выполнено обязательство по оплате выполненных работ, денежные средства в сумме 90 000 рублей Мантровой М.В. не выплачены.
Согласно ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.
Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ
Исковые требования Мантровой М.В. удовлетворить.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ТверьИнвестСтрой» в пользу Мантровой М.В. 90000 (девяносто тысяч) рублей, расходы на оплату государственной пошлины в сумме 2900 (две тысячи девятьсот) рублей.
Решение может быть обжаловано в кассационном порядке в Тверской областной суд через Вышневолоцкий городской суд Тверской области в течение десяти дней со дня принятия решения судом в окончательной форме.
Председательствующий: Е.В.Сураева