Дело № 2-3828/2010
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
01 ноября 2010 годаг.Волгоград
Ворошиловский районный суд г.Волгограда в составе:
Председательствующего судьи: Олейниковой В.В.
При секретаре: Соловьевой Е.Ф.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Кожихов С.А. к Обществу с ограниченной ответственностью «Макс Строй» о расторжении договора подряда, взыскании неустойки за нарушение сроков окончания работ по договору,
УСТАНОВИЛ:
Истец Кожихоа С.А. обратилась в суд с иском к ООО «Макс Строй» о расторжении договора подряда, взыскании неустойки за нарушение сроков окончания работ по договору.
В обоснование иска указав, что ........ между истцом и ООО «Макс строй» в лице директора ФИО был заключен договор подрядных работ №. В соответствии с условиями данного договора Подрядчик принял на себя обязательство произвести поставку фасадного покрытия и выполнить монтаж фасада согласно утвержденному расчету договорной цены: ........ на объекте, расположенному по адресу: <адрес> течение ........ рабочих дней с момента поступления материалов на объект Заказчика. Согласно п. ......... данного договора – срок поставки материалов ........ рабочих дня с момента подписания договора. Кожихов С.А. в свою очередь взял на себя обязательство произвести платеж за материалы в размере ........ %, а также за монтажные работы в размере ........ % с момента начала выполнения работ, ........ % - после фактически выполненных работ. Вышеуказанные обстоятельства истец выполнил в полном объеме, однако, до настоящего времени обязательства по договору подрядных работ ответчиком не исполнены. Ввиду того, что взятые обязательства ответчиком не исполнены, просит суд взыскать с ответчика оплаченные истцом по договору подряда денежные средства в размере ........; неустойку за ........ дня просрочки окончания строительных работ в размере ........; возмещение расходов по оплате услуг адвоката ........; в обеспечение иска – наложить арест на расчетный счет ООО «Макс Строй».
В судебном заседании стороны Кожихов С.А., представитель Кожихова С.А. – ФИО, дествующая на основании доверенности и ООО «Макс Строй» в лице директора ФИО пришли к мировому соглашению по условиям которого ответчик обязуется в срок до ........ окончить фасадные работы по договору подрядных работ № от ........ на объекте по адресу: <адрес>. Ответчик выплачивает истцу в счет возмещения судебных расходов по оплате услуг адвоката денежные средства в размере ........, в счет возмещения морального вреда – ......... Истец отказывается от ранее заявленных исковых требований в остальной части.
Условия мирового соглашения занесены в протокол судебного заседания и подписаны сторонами.
Сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные по ст. 220, 221 ГПК РФ.
Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон и выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц, руководствуясь ст. 173, 220, 224-225 ГПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Утвердить по гражданскому делу по иску Кожихова С.А. к Обществу с ограниченной ответственностью ООО «Макс Строй» о расторжении договора подряда, взыскании неустойки за нарушение сроков окончания работ по договору, мировое соглашение по условиям которого:
Ответчик ООО «Макс Строй»обязуется в срок до ........ окончить фасадные работы по договору подрядных работ № от ........ на объекте по адресу: <адрес>. Ответчик ООО «Макс Строй» выплачивает Кожихоау С.А. в счет возмещения судебных расходов по оплате услуг адвоката денежные средства в размере ........, в счет возмещения морального вреда – ......... Истец Кожихов С.А. отказывается от ранее заявленных исковых требований в остальной части.
Производство по делу по иску Кожихова С.А. к Обществу с ограниченной ответственностью ООО «Макс Строй» о расторжении договора подряда, взыскании неустойки за нарушение сроков окончания работ по договору - прекратить.
На определение может быть подана частная жалоба или принесено представление в Волгоградский областной суд через Ворошиловский районный суд г.Волгограда в течение 10 дней.
СудьяОлейникова В.В.