Дело № 2-2872/2010Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г.Вологда 05 июля 2010 годаВологодский городской суд Вологодской области в составе:
председательствующего судьи Гоглевой Н.В.
при секретаре Мараковой И.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Тарасовой С.В. к Волкову С.А. о взыскании денежных средств,
у с т а н о в и л:
Тарасова С.В. обратилась в суд с иском, мотивируя тем, что Дата обезличена между ней и Волковым С.А. был заключен договор подряда Номер обезличен, согласно которому Волков С.А. принял на себя обязательства по выполнению строительно-отделочных работ в принадлежащей ей на праве собственности квартире №... в доме №... по улице ... в городе Вологде. При заключении договора она согласилась с представленным Волковым расчетом стоимости работ (приложение 1 к договору Номер обезличен), в размере 205 437 рублей 90 копеек. Получив от нее аванс в сумме 185 000 рублей, Волков С.А. приступил к исполнению своих обязательств по указанному договору, при этом Волковым были установлены два оконных блока, и проведены частичные подготовительные работы для дальнейшего ремонта квартиры (частичное выравнивание стен и потолка, грунтовка стен и потолка). В Дата обезличена Волков С.А. представил ей А. в качестве своего работника, при этом заверил ее в том, что А. закончит отделочно-строительные работы в ее квартире вместо него (Волкова). По согласованию с Волковым она передала А. 32 000 рублей для продолжения работ по ремонту квартиры. А. установил в ее квартире 2 фальшстены, после чего скрылся, присвоив переданные ею деньги в сумме 32 000 рублей и, похитив строительные материалы на сумму 15 000 рублей, закупленные и завезенные ею в квартиру. Волковым и его работником А. были выполнены работы на сумму 20 000 рублей с использованием материалов, закупленных на ее деньги, стоимостью 27 900 рублей. В течение восьми месяцев она пыталась встретиться с Волковым для решения вопроса об окончании ремонта в ее квартире, однако Волков всячески уклонялся от встреч. Затем она направила Волкову претензионное письмо о возврате денег, переданных ему для выполнения ремонта квартиры, и выплате денежных затрат, понесенных ею в результате неисполнения условий указанного договора подряда. На указанное претензионное письмо Волков не ответил. В результате неисполнения Волковым договора подряда Номер обезличен она была вынуждена заключить договор о выполнении строительно-отделочных работ в своей квартире с другим подрядчиком - Ф., который был заключен в Дата обезличена. В результате невозвращения Волковым денег она была вынуждена для завершения ремонта взять кредит в Банке «Т» размере 150 000 рублей с обязательством погашения данного кредита в течение пяти лет с выплатой процентов по кредиту в размере 29% в год. Общая сумма процентов по данному кредиту составляет 137 000 рублей. Согласно договору подряда Волков обязался выполнить все работы в течение сорока дней, то есть до Дата обезличена года. Начав ремонт в ее квартире, и не закончив его, Волков сделал невозможным ее проживание в этой квартире, в связи с этим она была вынуждена арендовать квартиру для своего проживания и проживания своего сына. Стоимость по договору аренды составила 7000 рублей в месяц. Кроме того, согласно условиям указанного договора подряда, Волков обязался выплатить ей пени в размере 0,01% от стоимости недовыполненных работ за каждый день просрочки. Просит суд взыскать с Волкова С.А. сумму основного долга в размере 204 100 рублей; затраты на аренду квартиры за период с Дата обезличена года по Дата обезличена года в сумме 84 000 рублей; деньги в сумме 137 000 рублей в качестве погашения процентов по потребительскому кредиту в Банке «Т»; деньги в сумме 30 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного ей в результате того, что она с сыном были вынуждены в течение года проживать в чужой квартире.
В судебном заседании Тарасова С.В., ее представитель по устному ходатайству Филатов С.С. поддержали исковые требования, просили удовлетворить. Тарасова С.В. пояснила, что она передала Волкову С.А. 175 000 рублей, 30 000 рублей работнику Волкова С.А. Волков С.А. купил окна на сумму 20 900 рублей, стройматериалы на сумму 7 000 рублей. Просит также взыскать расходы по проведению экспертизы в размере 4 000 рублей.
В судебном заседании представитель ответчика по доверенности Костылев В.А. с исковыми требованиями не согласился. Пояснил, что Волков С.А. выполнял строительно-отделочные работы, им приобретались строительные материалы. Чеки хранились в материалах уголовного дела. Истец в одностороннем порядке заключила договор подряда с третьем лицом. Провести независимую экспертизу в квартире в настоящее время не предоставляется возможным. Требования не признает.
Суд, заслушав стороны, свидетеля Р., исследовав материалы дела, материалы об отказе в возбуждении уголовного дела, представленные документы, приходит к следующему.
Установлено, что Дата обезличена года между Тарасовой С.В. (заказчик) и Волковым С.А. (подрядчик) заключен договор подряда Номер обезличен по выполнению строительно-отделочных работ в квартире заказчика по адресу: г.Вологда, ул...., д...., кв..... Общая стоимость работ определена в размере 205 437 рублей 90 копеек (п.1.3 договора подряда). Начало выполнения работ – с момент подписания договора, окончание – через 40 рабочих дней с момента выполнения работ (п.2.1 договора).
Тарасова С.В. передала Волкову С.А. денежные средства, в счет аванса за выполнение строительно-отделочных работ в квартире, расположенной по адресу: г.Вологда, ул...., д...., кв...., что подтверждается распиской Волкова С.А. о получении денежных средств, имеющейся в материалах дела.
Получив от истицы аванс Волков С.А. приступил к выполнению строительно-отделочных работ в квартире истицы. Часть строительно-отделочных работ Волковым С.А. была выполнена. Волков С.А. предупреждал Тарасову С.В., о том, что в Дата обезличена поедет отдыхать на юг, поскольку отдых у него был запланирован заранее и познакомил ее со своим знакомым А., которого попросил смотреть за ходом работы, при этом, объяснил Тарасовой С.В., чтобы в период его отъезда она никому из его рабочих денежных средств не передавала. Дата обезличена года Тарасова С.В. передала А. денежную сумму в размере 32 000 рублей, что подтверждается распиской А. о получении денежных средств. По возвращении с юга, Волков С.А. продолжил выполнять ремонтные работы. Дата обезличена года Волков С.А. уехал в командировку, перед своим отъездом встретился с Тарасовой С.В. и сказал ей, что ремонтные работы на время его отъезда приостанавливаются, по возвращении обязался продолжить выполнение работ. По возвращении из командировки, выяснилось, что строительные материалы из квартиры истицы пропали. Из постановления о возбуждении уголовного дела от Дата обезличена года следует, что в период с Дата обезличена по Дата обезличена года неустановленное лицо, находясь по адресу: г.Вологда, ул...., д...., кв...., действуя тайно, умышленно, из корыстных побуждений, похитило имущество, принадлежащее Тарасовой С.В., а именно: стройматериалы на сумму 37 044 рубля 28 копеек, бытовую технику на сумму 19 890 рублей, причинив Тарасовой С.В. значительный материальный ущерб. По данному факту старшим следователем СУ при УВД по г.Вологде Е. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 ч.2 п.«в» УК РФ. Подозреваемым по данному уголовному делу является А.
Постановлением участкового уполномоченного ... ОМ УВД по г.Вологде от Дата обезличена года в возбуждении уголовного дела по факту совершения в отношении Тарасовой С.В. мошеннических действий Волковым С.А. и А. отказано, на основании ст.24 ч.1 п.2 УПК РФ.
Согласно расчета стоимости работ по договору Номер обезличен от Дата обезличена года, Волковым С.А. выполнены следующие виды работ, и закуплены материалы: окна - 20 900 рублей, приобретены материалы: кассовый чек, товарная накладная Номер обезличен от Дата обезличена – 6 200 рублей, кассовый чек, товарная накладная Номер обезличен от Дата обезличена – 2 993 рубля 70 копеек, кассовый чек, товарная накладная Номер обезличен от Дата обезличена – 6 340 рублей, кассовый чек, товарная накладная Номер обезличен от Дата обезличена – 7 478 рублей, кассовый чек, товарная накладная Номер обезличен от Дата обезличена – 5 217 рублей, всего 49 128 рублей 70 копеек.
Согласно показаниям свидетеля Р., производившим оценку по определению величины материального ущерба, причиненного собственнику при некачественном выполнении отделочных работ в квартире, расположенной по адресу: г.Вологда, ул...., д.... кв...., стоимость годного ремонта в квартире составляет 17 920 рублей 08 копеек.
При таких установленных обстоятельствах по делу, суд полагает возможным взыскать с Волкова С.А. в пользу Тарасовой С.В. денежные средства в размере 107 451 рубль 22 копейки, расходы по оплате услуг оценщика в размере 4 000 рублей.
В соответствии со ст.98 ГПК РФ с Волкова С.А. в пользу истицы подлежат взысканию расходы по оплате госпошлине в сумме 3 429 рублей 02 копейки.
Руководствуясь ст.ст.98, 194-198 ГПК РФ, суд,
р е ш и л:
Взыскать с Волкова С.А. в пользу Тарасовой С.В. денежные средства в размере 107 451 рубль 22 копейки, расходы по оплате услуг оценщика в размере 4 000 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере3 429 рублей 02 копейки.
Решение может быть обжаловано в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд в течение десяти дней.
Судья Н.В. Гоглева
Мотивированное решение изготовлено 07.07.2010 года.