Дело № 2-788/11
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Вологда 18 января 2011 годаВологодский городской суд Вологодской области в составе:
председательствующего судьи Давыдовой О.Н.,
при секретаре Шпиляевой М.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Федоновой Н.Г. к Индивидуальному предпринимателю Большакову В.Л. о защите прав потребителей,
установил:
Истица обратилась в суд с иском, мотивируя тем, что ДД.ММ.ГГГГ заключила с ответчиком договор подряда на строительство дачного дома, бани и гаража. Срок выполнения работ был установлен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В указанный срок строительство не было завершено. В связи с тем, что сруб дачного дома был изготовлен некачественно, ответчик обязался до ДД.ММ.ГГГГ сруб демонтировать и вывезти с территории принадлежащего истице земельного участка, а также обязался возвратить денежные средства в размере 722 000 рублей, из которых 300 000 рублей уплачиваются до ДД.ММ.ГГГГ, 422000 рублей уплачиваются до ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени денежные средства истице в полном объеме не возвращены. В ДД.ММ.ГГГГ ответчик возвратил двумя платежами по 200000 рублей каждый денежную сумму 400 000 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (период нарушения установленных сроков строительства) подлежит взысканию с ответчика неустойка (пеня) за каждый день просрочки в размере трех процентов цены выполнения работы, составляющей 1 108000 рублей. На день обращения с иском сумма ко взысканию составляет 1 108000 руб. согласно расчета: цена выполнения работы - 1 108 000руб., 3% цены выполнения работы = 33 240руб. Количество дней просрочки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 570дней. 33 240 руб. х 570 дней = 18 946 800руб. Размер подлежащей взысканию неустойки 1 108 000руб. (не более цены выполнения работы). За период с ДД.ММ.ГГГГ до момента возврата денежных средств подлежит взысканию с ответчика неустойка (пеня) за каждый день просрочки возврата денежной суммы 722 000 рублей в размере трех процентов цены выполнения работы. С учетом возврата денежной суммы 400 000 рублей в ДД.ММ.ГГГГ, и начиная расчет с ДД.ММ.ГГГГ на день обращения с иском сумма ко взысканию составляет I 108 000руб. согласно расчета: цена выполнения работы - 1 108 000руб., 3% цены выполнения работы = 33240 руб. Количество дней просрочки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ- 330 дней. 33240 руб. х 330 дней = 10 969200 руб. Размер подлежащей взысканию неустойки 1 108000 руб. Истице причинен моральный вред, который может быть компенсирован уплатой ответчиком в ее пользу денежной суммы 100000 рублей.
Просит суд взыскать с ответчика в свою пользу 2316000 рублей, в том числе компенсацию морального вреда в размере 100000 рублей, неустойку (пени) за нарушение сроков строительства за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 1108000 рублей, неустойку (пени) за просрочку возврата денежной суммы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 1108000 рублей.
В судебном заседании представитель истицы по ордеру Кузнецова С.Г. исковые требования уточнила, просила взыскать с ответчика в пользу истицы 2316000 рублей, в том числе сумму задолженности в размере 322000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 100000 рублей, 947000 рублей - неустойку (пени) за нарушение сроков строительства за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 947000 рублей - неустойку (пени) за просрочку возврата денежной суммы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Также просит взыскать с ответчика в связи с несоблюдением добровольного порядка удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежаще, причина неявки неизвестна.
Суд, заслушав представителя истицы, исследовав материалы дела, приходит к следующему:
Установлено, что истица ДД.ММ.ГГГГ заключила с ответчиком договор подряда на строительство дачного дома, бани и гаража. Срок выполнения работ установлен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
В указанный срок строительство не было завершено.
В связи с тем, что сруб дачного дома был изготовлен некачественно, ответчик обязался до ДД.ММ.ГГГГ сруб демонтировать и вывезти с территории принадлежащего истице земельного участка, а также обязался возвратить денежные средства в размере 722 000 рублей, из которых 300 000 рублей уплачиваются до ДД.ММ.ГГГГ, 422000 рублей уплачиваются до ДД.ММ.ГГГГ.
В 2009 году ответчик возвратил двумя платежами по 200000 рублей каждый денежную сумму 400 000 рублей.
До настоящего времени денежные средства истице в полном объеме не возвращены.
В соответствии со ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный договором о выполнении работ (оказании услуг). Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).
В соответствии со ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Назначенные потребителем новые сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в договоре о выполнении работы (оказании услуги). В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи.
В соответствии со ст. 31 Закона РФ «О защите прав потребителей» требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования. Требования потребителя о безвозмездном изготовлении другой вещи из однородного материала такого же качества или о повторном выполнении работы (оказании услуги) подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочного выполнения работы (оказания услуги), а в случае, если этот срок не установлен, в срок, предусмотренный договором о выполнении работы (оказании услуги), который был ненадлежаще исполнен. За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона. В случае нарушения сроков, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона.
В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).
Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.
Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.
Согласно ст.333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.
В соответствии со ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения продавцом прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
Суд полагает необходимым взыскать с ответчика в пользу истицы 322000 рублей – сумму внесенных денежных средств, 45000 рублей – сумму неустойки за нарушение сроков строительства, 40000 рублей – сумму неустойки за просрочку возврата денежной суммы.
Исходя из принципа разумности и справедливости, с учетом степени причиненных истице нравственных страданий, суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истицы компенсацию морального вреда в сумме 10 000 рублей.
В удовлетворении остальной части иска следует отказать.
В соответствии со ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
В соответствии с п.п. 61.1, 61.2 Бюджетного Кодекса РФ с ответчика подлежит взысканию в доход местного бюджета государственная пошлина.
Руководствуясь ст.ст.233-237 ГПК РФ, суд
решил:
Исковые требования Федоновой Н.Г. удовлетворить частично.
Взыскать с индивидуального предпринимателя Большакова В.Л. пользу Федоновой Н.Г. 322 000 рублей - сумму внесенных денежных средств, 45 000 рублей - сумму неустойки за нарушение сроков строительства, 40 000 рублей - сумму неустойки за просрочку возврата денежной суммы, 10 000 рублей - сумму морального вреда, а всего взыскать 417000 (четыреста семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
В удовлетворении остальной части иска отказать.
Взыскать с индивидуального предпринимателя Большакова В.Л. 7 270 (семь тысяч двести семьдесят) рублей - госпошлину в доход местного бюджета.
Взыскать с индивидуального предпринимателя Большакова В.Л. штраф в сумме 208050 (двести восемь тысяч пятьдесят) руб. 00 коп. - в доход городского бюджета.
Решение может быть обжаловано в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд в течение 10 дней. Ответчик вправе подать в суд вынесший заочное решение заявление его пересмотре в течение 7 суток со дня получения копии решения.
Судья: О.Н. Давыдова
Мотивированное решение изготовлено 21.01.2011 г.