О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

об утверждении мирового соглашения

29 марта 2012 года г. Венёв

Венёвский районный суд Тульской области в составе:

председательствующего Безрукова А.В.,

при секретаре Макаровой С.Ю.,

рассмотрев в предварительном судебном заседании гражданское дело по иску Тукачёвой М.А. к ИП «Нетунаев Р.Ю.» о расторжении договора подряда, взыскании убытков, неустойки за нарушение сроков выполнения работ и компенсации морального вреда,

установил:

Тукачева М.А. обратилась в суд с иском к ИП «Нетунаев Р.Ю.» о расторжении договора подряда, взыскании с него убытков в размере <данные изъяты> рублей, неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 3% от цены договора подряда с ДД.ММ.ГГГГ по день вынесения решения судом и компенсации морального вреда в размере <данные изъяты> рублей мотивируя тем, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и ответчиком был заключен договор подряда № на установку пластиковых окон в ее доме, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> ДД.ММ.ГГГГ окна были установлены. Подрядчик обязался безвозмездно устранять все дефекты, возникшие в процессе эксплуатации продукции по его вине в течение 3 лет с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ. В процессе эксплуатации установленных пластиковых окон были выявлены существенные недостатки: окна не обеспечивают теплоизоляцию, на стеклопакетах и подоконниках происходит замерзание льда. Она неоднократно обращалась к ответчику с просьбой устранить недостатки, но до настоящего времени они не устранены.

В ходе предварительного судебного заседания истцом Тукачевой М.А. и ответчиком Нетунаевым Р.Ю. представлено мировое соглашение, выраженное в письменной форме. Мировое соглашение приобщено к делу, на что указано в протоколе судебного заседания.

По условиям мирового соглашения ответчик Нетунаев Р.Ю. в срок до ДД.ММ.ГГГГ демонтирует окна ПВХ, откосы, подоконники ПВХ и отливы, установленные в доме истца по адресу <адрес> добровольно выплачивает истцу Тукачевой М.А. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, уплаченные последней по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. Демонтаж конструкции подлежит фиксации актом, подписанным сторонами, а передача денег истцу распиской, подписанной истцом Тукачевой М.А. Передача денег осуществляется не позднее ДД.ММ.ГГГГ (по реквизитам истца). Истец Тукачева М.А. отказывается от остальных исковых требований. Стороны отказываются от любых иных претензий друг к другу связанных с договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. Иные судебные расходы, связанные прямо или косвенно с делом по указанному иску, сторонами друг к другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

Стороны просят утвердить мировое соглашение и прекратить производство по гражданскому делу № в соответствии со ст. 220 ГПК РФ.

Судом разъяснено сторонам, что в соответствии с ч. 3 ст. 173, абз. 5 ст. 220, ст. 221 ГПК РФ при утверждении мирового соглашения одновременно прекращается производство по делу, повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

В соответствии с Федеральным законом "Об исполнительном производстве" на основании определения суда может быть выдан исполнительный лист для применения мер принудительного исполнения в случае уклонения от добровольного исполнения условий, утвержденного судом мирового соглашения.

Принимая во внимание, что заключенное сторонами мировое соглашение не противоречит закону, не нарушает прав и законных интересов других лиц, в связи с чем подлежит утверждению.

Руководствуясь ст.ст. 39, 173, абз. 5 ст. 220 ГПК РФ, суд

определил:

утвердить заключенное между истцом Тукачёвой М.А. и ответчиком ИП «Нетунаев Р.Ю.» мировое соглашение, по условиям которого ответчик Нетунаев Р.Ю. в срок до ДД.ММ.ГГГГ демонтирует окна ПВХ, откосы, подоконники ПВХ и отливы, установленные в доме истца по адресу <адрес> добровольно выплачивает истцу Тукачевой М.А.. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, уплаченныу последней по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ.

Демонтаж конструкции подлежит фиксации актом, подписанным сторонами, а передача денег истцу распиской, подписанной истцом Тукачевой М.А.

Передача денег осуществляется не позднее ДД.ММ.ГГГГ (по реквизитам истца).

Истец Тукачева М.А. отказывается от остальных исковых требований.

Стороны отказываются от любых иных претензий друг к другу связанных с договором подряда <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. Иные судебные расходы, связанные прямо или косвенно с делом по указанному иску, сторонами друг к другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

Производство по делу по иску Тукачёвой М.А. к ИП «Нетунаев Р.Ю.» о расторжении договора подряда, взыскании убытков, неустойки за нарушение сроков выполнения работ и компенсации морального вреда, прекратить.

Определение может быть обжаловано в течении 15 дней путём подачи частной жалобы в судебную коллегию по гражданским делам Тульского областного суда через Венёвский районный суд.

Председательствующий