Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации
с. Упорово 16 апреля 2010 года.
Судья Упоровского районного суда Тюменской области Киселев В.М.
при секретаре Коркиной Л.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело 2-39
по иску Поповой Е.В. к Салмину А.М. о расторжении договора, взыскании денежных средств и неустойки в связи с нарушением сроков окончания работ,
У С Т А Н О В И Л:
Попова Е.В.обратилась в суд с иском к Салмину А.М. о расторжении договора, взыскании денежных средств и неустойки в связи с нарушением сроков окончания работ согласно условиям договора строительного подряда, заключенного Дата обезличена года, мотивируя исковые требования тем, что в соответствии с условиями договора строительного подряда, заключенного Дата обезличена года между ей и ответчиком, подрядчик обязан завершить работы по изготовлению сруба из дерева (кругляк) 10 х 10 метров из своего материала. За изготовление сруба она внесла сумму в размере 30000 рублей. До настоящего времени ответчик не только не изготовил сруб, но даже не приступал к выполнению данных работ по неизвестным для нее причинам. Дата обезличена года ответчик вернул ей денежные средства в размере только 13000 рублей, а 17000 рублей до настоящего времени не вернул. В адрес ответчика Дата обезличена года нарочно было направлено предложение добровольно вернуть ей денежные средства, которые она заплатила подрядчику, но ответчик до настоящего времени ответа не дал. В связи с чем, в соответствии со ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков начала и окончания выполнения работы (оказания услуги), исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку в размере 3% от стоимости работы (услуги) что составляет 262800 рублей (неустойка за 292 дня просрочки неоконченного строительства).
Расчет неустойки: S = P x C x T
Сумма неустойки процентов в рублях в день 30000 х 3 : 100 = 900 рублей.
Сумма неустойки за период с Дата обезличена года по Дата обезличена года S = 900 х 292 = 262800 рублей.
В соответствии с законом сумма неустойки не может превышать сумму договора.
В связи с этим сумма неустойки составляет 100000 рублей. Ответчик добровольно не желает ей вернуть денежные средства в размере 17000 рублей, она вынуждена вести с ним переписку и претерпевать нравственные страдания. Моральный ущерб она оценивает в сумме 10000 рублей.
Просит расторгнуть договор на выполнение работ от Дата обезличена года, взыскать с ответчика в её пользу денежные средства в размере 17000 рублей, неустойку в размере 100000 рублей, а также сумму морального вреда в размере 10000 рублей. Всего просит взыскать с Салмина А.М. денежные средства в сумме 117000 рублей в ее пользу.
Истец Поповой Е.В. в судебное заседание не явилась, представила письменное заявление о рассмотрении дела в её отсутствии, свои исковые требования поддерживает в полном объеме, и суд считает возможным рассмотреть дело в её отсутствии на основании ст. 167 ГПК РФ.
Ответчик Салмин А.М. исковые требования признал, обстоятельств, указанных в иске не оспаривал и с ними согласен.
При таких обстоятельствах, с учетом изложенного, суд принимает признание иска ответчиком, поскольку признание иска не противоречит закону и не нарушает охраняемые законом права и интересы других лиц, судом ответчику разъяснены последствия признания иска и принятия его судом, влекущие удовлетворение заявленных истцом требований.
В соответствии со ст. 103 ч. 1 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в доход государства в размере, установленном ст. 333.19 ч. 1 п. 1,3 Налогового Кодекса РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 39, 173, 194 – 198 ГПК РФ, СУД
Р Е Ш И Л:
Исковые требования Поповой Е.В. к Салмину А.М. о расторжении договора, взыскании денежных средств, неустойки в связи с нарушением сроков окончания работ, морального вреда, удовлетворить.
Договор строительного подряда, заключенный Дата обезличена года между Поповой Е.В. и Салминым А.М., расторгнуть.
Взыскать с Салмина А.М. в пользу Поповой Е.В. денежные средства в размере 17000 рублей, неустойку в размере 100000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей, всего 127000 (сто двадцать семь тысяч) рублей.
Взыскать с Салмина А.М. государственную пошлину в федеральный бюджет в сумме 3740 (три тысячи семьсот сорок) рублей.
Решение может быть обжаловано в кассационном порядке в ... суд в течение 10 дней со дня оглашения через ... суд.
Судья: