№2-962/11

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

29 сентября 2011 года г.Учалы, РБ

Учалинский районный суд Республики Башкортостан в составе:

судьи Адельгариевой Э.Р.,

с участием истца Кузьминой О.П.,

при секретаре Айсиной А.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Кузьминой О.П. к обществу с ограниченной ответственностью «Новострой» о взыскании денежных средств по договору подряда и неустойки,

у с т а н о в и л:

Кузьмина О.П. обратилась в суд с иском к ООО «Новострой» о взыскании неустойки, мотивировав следующим.

Соглашением от *** был расторгнут договор подряда № от *** на строительство жилого дома заключенный между ней и ООО «Новострой». Согласно вышеуказанному соглашению ответчик обязался вернуть ей денежные средства, внесенные за строительство дома в сумме <***> рублей до ***. Согласно п.3.2 соглашения в случае нарушения срока выплаты денежных средств в сроки и порядке, и ООО «Новострой» несет ответственность в виде неустойки в размере <***>% за каждый день просрочки от общей оплаченной истицей суммы по договору подряда. Срок возврата в настоящее время истек, ответчик не возвратил ей <***> рублей. Просрочка составляет по договору <***> дней. Просит взыскать долг в сумме <***> рублей и неустойку за <***> дней в сумме <***> рублей.

В судебном заседании истица поддержала заявленные требования.

Ответчик в судебное заседание не явился, причины неявки суду не сообщил, с ходатайством об отложении разбирательства по делу либо о рассмотрении дела в ее отсутствие не обратился.

Суд, применяя положения ст.167 ГПК РФ, с согласия истца, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика по имеющимся в деле доказательствам.

Выслушав истицу, изучив материалы гражданского дела, суд приходит к следующим выводам.

Как видно из материалов дела, в частности из договора подряда № от ***. на строительство квартиры в <***> жилом доме, между ООО «Новострой» и Кузьминой О.П. заключен вышеуказанный договор на строительство <***> жилого дома, и по завершении строительства ООО «Новострой» обязался предоставить заказчику Кузьминой О.П. <***> квартиру в подъезде № на <***> этаже, условный № общей площадью <***> кв.м+- <***> кв.м. Общая стоимость квартиры составил <***> рублей. Заказчик производит оплату Подрядчику первоначального взноса на строительство жилого дома денежными средствами на однокомнатную квартиру в размере <***> рублей, оставшуюся невнесенную часть взноса заказчик обязан внести согласно графику оплаты взносов.

Соглашением от ***. договор подряда № от ***. между Кузьминой О.П. и ООО «Новострой» был расторгнут.

По условиям заключенного соглашения ответчик обязался вернуть истцу денежные средства, внесенные за строительство дома в сумме <***> руб. в срок до 30 апреля 2011г. Согласно п.3.2 соглашения в случае нарушения срока выплаты денежных средств в сроки и порядке, ответчик несет ответственность в виде неустойки в размере <***>% за каждый день просрочки от общей оплаченной истицей суммы по договору подряда.

Из представленных квитанций к приходному ордеру №, следует, что Кузьминой О.П. на основании договора подряда № внесено в кассу ООО «Новострой» <***> рублей.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательства, в частности просрочки исполнения.

По условиям соглашения о расторжении договора подряда от ***. ООО «Новострой» принял на себя обязательство выплатить неустойку в размере <***>% за каждый день просрочки от общей оплаченной Кузьминой О.П. суммы по договору подряда.

Следовательно, размер неустойки за время просрочки обязательства составил на день обращения в суд из расчета <***> дней (за период с 01 мая 2011 года по 06 июня 2011 года) в размере <***> руб.

Согласно п.3 ст.196 ГПК РФ суд принимает решение по заявленным истцом требованиям.

Учитывая, что суд не вправе выходить за пределы заявленных требований, размер неустойки, подлежащий взысканию, суд определяет в сумме <***> руб.

Суд считает, что подлежащая взысканию неустойка соразмерна последствиям нарушенного обязательства в связи с чем оснований для ее снижения в соответствие со ст.333 ГК РФ не имеется.

Согласно ст.ст.309,310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допустим.

В соответствие со ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

С учетом вышеизложенного, а также, принимая во внимание, что ответчиком не представлено доказательств, опровергающих доводы истицы, суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию сумма основного долга <***> рублей и неустойка в сумме <***> руб., всего <***> руб.

В соответствие со ст.333.19 НК РФ размер госпошлины, подлежащий взысканию от удовлетворенной суммы требований (<***> руб.) составляет <***> руб. <***> коп.

При подаче иска Кузьминой О.П. уплачена госпошлина в сумме <***> руб., которая на основании ст.98 ГПК РФ подлежит взысканию с ответчика.

Оставшаяся часть госпошлины в сумме <***> руб. <***> коп. отсрочка по которой была предоставлена истцу подлежит взысканию с ответчика в доход государства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

р е ш и л :

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Новострой» в пользу Кузьминой О.П. сумму, внесенную за подрядные работы <***> руб., пени <***> руб., в возврат расходов по госпошлине <***> руб., всего <***> рубля.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Новострой» госпошлину в доход государства <***> руб. <***> коп.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Башкортостан в течение 10 дней со дня принятия судом решения в окончательной форме через Учалинский районный суд РБ.

Судья Адельгариева Э.Р.