РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
29 марта 2011 года г. Москва
Тушинский районный суд г. Москвы в составе
председательствующего судьи Ушаковой Т.Г.,
при секретаре Кертиевой Д.К.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2899/11 по искам Кононова А. С., Колесникова П. В., Мерзликина С. А., Жукова И. Б., Макушенко И. В. к Некоммерческой организации «Фонд развития жилищного строительства», Правительству <адрес> о понуждении завершить строительство объекта, ввести его в эксплуатацию, понуждении подписать акт об исполнении договора, подать документы для государственной регистрации,
УСТАНОВИЛ:
Кононов А.С., Колесников П.В., Мерзликин С.А., Жуков И.Б., Макушенко И.В., каждый, обратились, с самостоятельными исковыми заявлениям к Некоммерческой организации «Фонд развития жилищного строительства», Правительству <адрес> о признании за каждым из них права собственности на долю пропорционально размеру внесенных ими инвестиций в общей сумме 543370 руб., в праве общей долевой собственности на объект, являющийся на момент подачи иска в суд результатом инвестиционной деятельности по созданию дома по адресу: <адрес>.
Впоследствии истцами заявленные требования были уточнены и они просят суд о понуждении завершить строительство объекта в виде жилого дома, расположенного по адресу: г. <адрес>, и ввести его в эксплуатацию, понуждении после ввода жилого дома, расположенного по адресу: г. <адрес>, в эксплуатацию подписать с каждым из истцов акты об исполнении Договоров о создании недвижимости (многоквартирного жилого дома), понуждении подать необходимые документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> в целях регистрации права собственности истцов на причитающиеся им объекты недвижимости.
Определением Тушинского районного суда г. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исковые заявления Кононова А.С., Колесникова П.В., Мерзликина С.А., Жукова И.Б., Макушенко И.В. были объединены в одно производство (том 5 л.д.199).
В обоснование заявленных требований истцы указали, что заключили договоры о создании недвижимости многоквартирного дома с инвестором-застройщиком жилого дома по адресу: <адрес>, - <данные изъяты> правопреемником которого является <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ Правительство <адрес> приняло постановление Правительства <адрес> №, согласно которому в качестве инвестора строительства - жилого дома по адресу: <адрес> была привлечена Некоммерческая организация «Фонд развития жилищного строительства». В соответствии с п.4.1 100% площади построенного дома должно было быть оформлено в собственность указанной некоммерческой организации. Строительство жилого дома по адресу: <адрес>, значительно затягивается. Все свои обязательства по договору истцы выполнили, денежные средства были внесены ими в установленном порядке. Согласно п.4.4 вышеуказанного договора Правительство <адрес> осуществляет реализацию Инвестиционного проекта совместно со сторонами согласно Инвестиционному контракту от ДД.ММ.ГГГГ №. При этом Правительство г. <адрес> имеет общую цель с соинвестором, инвестором-застройщиком, иными участниками реализации Инвестиционного проекта, а именно: осуществляет административные и иные распорядительные действия, обеспечивающие создание предпосылок для строительства дома: издание решения (постановления) о строительстве дома, предоставление земельного участка для строительства и заключение договора аренды этого участка, др.; вводит дом в эксплуатацию в соответствии с законодательством РФ и г. <адрес>, что оформляется правовым актом на эксплуатацию. ДД.ММ.ГГГГ Правительством <адрес> было издано Постановление № «О реализации инвестиционного проекта строительства жилого дома по адресу: <адрес>», согласно которому Правительство <адрес> постановило: расторгнуть с <данные изъяты> в установленном порядке инвестиционный контракт от ДД.ММ.ГГГГ №; привлечь Некоммерческую организацию «Фонд развития жилищного строительства» в качестве инвестора для строительства жилого дома по адресу: <адрес> Истцы дали согласия на переход прав и обязанностей <данные изъяты> к Правительству <адрес> либо новому инвестору, указанному в Постановлении Правительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, в полном объеме. Данные согласия удостоверены в нотариальном порядке. Инвестиционный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> и Правительством <адрес>, на основании которого <данные изъяты> являлось инвестором-застройщиком, был прекращен Соглашением о прекращении Инвестиционного контракта от ДД.ММ.ГГГГ № о реализации проекта строительства жилого дома по адресу: <адрес>, заключенным ДД.ММ.ГГГГ между Правительством <адрес> и <данные изъяты> - правопреемником <данные изъяты> Согласно п.3 вышеуказанного Соглашения в целях защиты прав и законных интересов лиц, привлеченных Обществом к реализации инвестиционного проекта строительства жилого дома в части жилой площади по <адрес>, а также в связи с передачей Обществом Правительству <адрес> результатов произведенных работ по реализации инвестиционного контракта от ДД.ММ.ГГГГ № Правительство <адрес> принимает на себя в полном объеме права и обязанности Общества в части жилой площади по договорам о создании недвижимости в виде многоквартирного жилого дома, заключенным между Обществом и соинвесторами, в том числе истцами. Перечень граждан-соинвесторов был зафиксирован в Приложении № к указанному Соглашению, где поименованы в том числе и истцы. Согласно п.4 Соглашения с момента прекращения Инвестиционного контракта от ДД.ММ.ГГГГ № все права и обязанности инвестора по договорам о создании спорного дома, заключенным между Обществом и соинвесторами, поименованными в Приложении № к Соглашению, прекращаются. В соответствии с вышеуказанным Постановлением Правительства г. <адрес> распределение площади после завершения строительства жилого дома должно быть осуществлено в следующем соотношении: 100 % - в собственность инвестора - Некоммерческой организации «Фонд развития жилищного строительства», в том числе для расчетов с физическими лицами – соинвесторами, с которыми подписаны 58 договоров соинвестирования, привлеченными ОАО «Финансовая группа «Новый мир», правопреемником которого являлся ОАО «Новый Мир Север-Восток». Поскольку до настоящего времени обязательства перед истцами ответчиками не исполнены, истцы вынуждены были обратиться за защитой своих прав в суд.
Представитель истцов Камарицкая И.О., действующая на основании доверенностей, в судебном заседании заявленные требования своих доверителей поддержала в полном объеме.
Представитель ответчика Костарев В.П., действующий на основании доверенности, в судебном заседании заявленные требования не признал, в материалах дела имеется письменный отзыв на заявленные требования (том 5 л.д.104-106).
Ответчик Правительство г. <адрес> в судебное заседание не явился, извещен, представил письменный отзыв на заявленные требования, в котором иски не признал (том 5 л.д.113, 302-304).
Представитель 3-го лица <данные изъяты> Олешкевич К.В. действующий на основании доверенности, в судебном заседании заявленные требования полагал подлежащими удовлетворению (том 5 л.д.209-213).
Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, проверив письменные материалы дела, оценив доказательства в их совокупности и взаимозависимости, приходит к следующему.
В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают:
1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров ииных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему;
2) из актов государственных органов и органов местного самоуправления,которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданскихправ и обязанностей;
из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;
в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом;
в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности;
вследствие причинения вреда другому лицу;
вследствие неосновательного обогащения;
вследствие иных действий граждан и юридических лиц;
9) вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связываетнаступление гражданско-правовых последствий.
В силу ст.18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», прекращение или приостановление инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Порядок возмещения убытков субъектам инвестиционной деятельности в случае прекращения или приостановления инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, определяется законодательством Российской Федерации и заключенными договорами и (или) государственными контрактами.
В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между Правительством <адрес> в лице Первого заместителя Премьера Правительства <адрес> Шанцева В.П., действующего на основании решения Городской конкурсной комиссии по инвестированию строительства и реконструкции жилых объектов, с одной стороны, и <данные изъяты> в лице генерального директора Спиренкова Е.П., действующего на основании Устава, с другой стороны был заключен инвестиционный контракт № (том 5 л.д.317-337).
Согласно п.2.1 Инвестиционного контракта предметом контракта является реализация инвестиционного проекта по проектированию и новому строительству 9-ти этажного жилого дома по адресу: г. <адрес> с ориентировочным объемом инвестиций 146000000 руб.
ДД.ММ.ГГГГ между Правительством <адрес> в лице Первого заместителя Премьера Правительства <адрес> Шанцева В.П., действующего на основании решения Городской конкурсной комиссии по инвестированию строительства и реконструкции жилых объектов, с одной стороны, и <данные изъяты> в лице Исполняющего обязанности генерального директора Карьянова Д.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключено дополнительное соглашение № к инвестиционному контракту, по которому п.п.2.1, 2.2, 2.3,4.1.2, 4.1 были изложены в новой редакции (том 5 л.д.336-337).
ДД.ММ.ГГГГ был утвержден протокол распределения квартир (том 5 л.д.338-340).
ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> была реорганизована в форме разделения и все права и обязанности <данные изъяты> по Инвестиционному контракту от ДД.ММ.ГГГГ № и дополнительным соглашениям к нему в полном объеме перешли к <данные изъяты>
В целях реализации перешедших прав и обязанностей, стороны договорились, что документы, оформляемые в рамках инвестиционного контракта от ДД.ММ.ГГГГ № от лица Инвестора, подписываются <данные изъяты>
Согласно уставу, <данные изъяты> создано в результате реорганизации в форме разделения <данные изъяты> и является правопреемником <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и Коновым А.С. на основании ГК РФ и Федерального Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений», был заключен договор № о создании недвижимости (многоквартирного жилого дома) (том 5 л.д.10-18).
ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и Жуковым И.Б. на основании ГК РФ и Федерального Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений», был заключен договор № о создании недвижимости (многоквартирного жилого дома) (том 1 л.д.10-18).
ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и Мерзликиным С.А. на основании ГК РФ и Федерального Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений», был заключен договор № о создании недвижимости (многоквартирного жилого дома) (том 3 л.д.10-18).
ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и Макушенко И.В. на основании ГК РФ и Федерального Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений», был заключен договор № о создании недвижимости (многоквартирного жилого дома) (том 2 л.д.10-18).
ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и Колесниковым П.В. на основании ГК РФ и Федерального Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений», был заключен договор № о создании недвижимости (многоквартирного жилого дома) (том 4 л.д.10-18).
Пунктами 1.1 указанных договоров, заключенных между Кононовым А.С., Кослениковым П.В., Мерзликиным С.А., Жуковым И.Б., Макушенко И.В. и <данные изъяты> стороны объединяют свои инвестиции и совместно осуществляют реализацию инвестиционного проекта в целях создания многоквартирного жилого дома по индивидуальному проекту, возводимого по адресу: <адрес>, со всеми необходимыми инженерными коммуникациями и сооружениями к дому.
Согласно приложению № к Договору, заключенному с Кононовым А.С., частью дома является квартира на 8 этаже, секции 3, номер квартиры на этаже (нумерация квартир на этаже устанавливается по часовой стрелке, начиная с левой стороны от лифта) - 2 (том 5 л.д.16-17).
Согласно приложению № к Договору, заключенному с Жуковым И.Б., частью дома является квартира на 6 этаже, секции 3, номер квартиры на этаже (нумерация квартир на этаже устанавливается по часовой стрелке, начиная с левой стороны от лифта) - 1 (том 1 л.д.16-17).
Согласно приложению № к Договору, заключенному с Мерзликиным С.А., частью дома является квартира на 8 этаже, секции 4, номер квартиры на этаже (нумерация квартир на этаже устанавливается по часовой стрелке, начиная с левой стороны от лифта) - 3 (том 3 л.д.16-17).
Согласно приложению № к Договору, заключенному с Макушенко И.В., частью дома является квартира на 9 этаже, секции 4, номер квартиры на этаже (нумерация квартир на этаже устанавливается по часовой стрелке, начиная с левой стороны от лифта) - 1 (том 2 л.д.16-17).
Согласно приложению № к Договору, заключенному с Колесниковым П.В., частью дома является квартира на 10 этаже, секции 4, номер квартиры на этаже (нумерация квартир на этаже устанавливается по часовой стрелке, начиная с левой стороны от лифта) - 1 (том 4 л.д.16-17).
На основании приложения № к Договору, заключенному с Кононовым А.С., соинвестор использует свое право по объединению инвестиций путем внесения денежных средств Инвестору-застройщику в размере 5453370 руб. не позднее ДД.ММ.ГГГГ (том 5 л.д.18).
На основании приложения № к Договору, заключенному с Жуковым И.Б., соинвестор использует свое право по объединению инвестиций путем внесения денежных средств Инвестору-застройщику в размере 5103930 руб. не позднее ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д.18).
На основании приложения № к Договору, заключенному с Мерзликиным С.А., соинвестор использует свое право по объединению инвестиций путем внесения денежных средств Инвестору-застройщику в размере 5666700 руб. не позднее ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д.18).
На основании приложения № к Договору, заключенному с Макушенко И.В., соинвестор использует свое право по объединению инвестиций путем внесения денежных средств Инвестору-застройщику в размере 4641000 руб. не позднее ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д.18).
На основании приложения № к Договору, заключенному с Колесниковым П.В., соинвестор использует свое право по объединению инвестиций путем внесения денежных средств Инвестору-застройщику в размере 4641000 руб. не позднее ДД.ММ.ГГГГ (том 4 л.д.18).
Факт внесения истцами денежных средств по заключенным договорам на счет <данные изъяты> подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам, находящимся на л.д.19 каждого тома.
ДД.ММ.ГГГГ Постановлением Правительства <адрес> № «О реализации инвестиционного проекта строительства жилого дома по адресу: <адрес> (СЗАО)», в связи со срывами сроков реализации контракта и неисполнением обязательств по контракту ОАО «Финансовая группа «Новый мир», Правительство <адрес> постановило:
Расторгнуть с инвестором ОАО «Финансовая группа «Новый мир» в установленном порядке инвестиционный контракт от ДД.ММ.ГГГГ №;
Согласиться с предложением Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции г. <адрес> и Префектуры СЗАО о привлечении Некоммерческой организации «Фонд развития жилищного строительства» в качестве инвестора по строительству в 2006-2007 гг. жилого дома с жилым первым этажом по адресу: <адрес>, вл.22, общей площадью 13500 кв.м.
Префектуре СЗАО г. <адрес> в установленном порядке представить на подпись Первому заместителю Мэра <адрес> в Правительстве <адрес> Росляку Ю.В. проект соглашения о расторжении инвестиционного контракта и представить проект инвестиционного контракта на строительство 9-ти этажного жилого дома с жилым первым этажом по адресу: <адрес>, с учетом условий настоящего постановления (п.4).
Согласно п.4.1 данного постановления следует, что 100% общей площади жилого дома переходит в собственность инвестора некоммерческой организации «Фонд развития жилищного строительства», в том числе 2 машиноместа для расчетов с физическими лицами - соинвесторами (58 договоров соинвестирования), привлеченными ОАО «ФГ «Новый мир».
Согласно п.7.8 постановления, после окончания строительства жилого дома(п.2) предусмотрено произвести расчеты с физическими лицами - соинвесторами (п.4.1) за счетполученной в процессе реализации инвестиционного проекта жилой площади (том 5л.д.341-342).
Однако ДД.ММ.ГГГГ Правительством г. <адрес> вынесено постановление № о внесении изменений в постановление Правительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП и утверждении акта разрешенного использования участка территории градостроительного объекта для осуществления строительства жилого дома по адресу: <адрес>, вл. 22 (СЗАО), согласно которому были внесены изменения в постановление Правительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № и пункт 2 изложен в следующей редакции: «Согласиться с предложением Комплекса градостроительной политики и строительства г. <адрес> и Префектуры СЗАО г. <адрес> о привлечении некоммерческой организации «Фонд развития жилищного строительства» в качестве инвестора для строительства в ДД.ММ.ГГГГ гг. жилого дома с подземной автостоянкой и ЦТП по адресу: <адрес>, максимальной общей площадью 22625 кв.м.».
Пункт 3.3 слова «2006-2007 г.г.» заменены словами «2006-2009 г.г.»
Пункты 3.2, 3.4, 3.5, 6 и 7.2, которые касались оформления, утверждения и регистрации нового инвестиционного контракта с НО «Фонд развития жилищного строительства» были исключены (том 5 л.д.343).
ДД.ММ.ГГГГ Правительство <адрес> и <данные изъяты> - правопреемник <данные изъяты>» - заключили соглашение о прекращении Инвестиционного контракта от ДД.ММ.ГГГГ № о реализации проекта строительства жилого дома по адресу: <адрес> (том 2 л.д.344-345), по которому в соответствии со ст.9 инвестиционного контракта от ДД.ММ.ГГГГ 3172 стороны пришли к согласию о прекращении инвестиционного контракта от ДД.ММ.ГГГГ № на условиях настоящего соглашения.
Согласно п.3 данного Соглашения, в целях защиты прав и законных интересов лиц, привлеченных инвестором к реализации инвестиционного проекта строительства жилого дома (в части жилой площади) по <адрес>, а также в связи с передачей инвестором Администрации результатов произведенных работ по реализации инвестиционного контракта от ДД.ММ.ГГГГ № Администрация принимает на себя в полном объеме права и обязанности инвестора в части жилой площади по договорам о создании недвижимости (многоквартирного жилого дома), заключенным между инвестором и соинвесторами, и по возврату денежных средств соинвесторам, расторгнувшим договоры о создании недвижимости. Порядок и условия исполнения данных обязательств перед соинвесторами определяется на основе отдельных соглашений, заключаемых между администрацией и/или новым инвестором. Исполнение обязательств по возврату внесенных соинвесторами, расторгнувшими договоры о создании недвижимости (многоквартирного жилого дома), денежных средств производится новым инвестором на основании заключаемых с ним соглашений.
В судебном заседании установлено, что никаких дополнительных Соглашений, заключенных между администрацией и новым инвестором НО «Фонд развития жилищного строительства», которые определяли бы порядок и условия исполнения обязательств перед истцами, как соинвесторами, не заключалось.
Согласие на переход в полном объеме прав и обязанностей <данные изъяты> по Договору о создании недвижимости к Правительству или к Новому инвестору, указанному в Постановлении Правительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, не является дополнительным соглашением, а только подтверждает условия достигнутого Соглашения о прекращении инвестиционного контракта, заключенного ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, установлено, что между ответчиком и НО «Фонд развития жилищного строительства» и <данные изъяты> также отсутствуют какие-либо отношения.
Фонд был образован в соответствии с Постановлением Московской городской Думы от ДД.ММ.ГГГГ № в целях снижения остроты и наиболее эффективного решения жилищной проблемы в СЗАО путем участия очередников округа в финансировании строительства, приобретении жилья.
НО «Фонд развития жилищного строительства» за счет самостоятельно привлеченных денежных средств, в соответствии с исходно-разрешительной документацией, осуществил возведение многоквартирного дома по адресу: <адрес> Строительство дома было осуществлено на земельном участке, выделенном Фонду на основании договоров аренды (последний из которых № М-08-507328 от ДД.ММ.ГГГГ), по которым Фонд регулярно оплачивал арендную плату.
На возведение указанного дома Фондом были получены разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ
Также Фондом получено заключение о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации от ДД.ММ.ГГГГ, однако, дом в настоящее время не сдан в эксплуатацию.
Таким образом, судом установлено, что строительство жилого дома было осуществлено не на основании инвестиционного контракта (реализации инвестиционного проекта), а в соответствии с требованиями Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», который распространяет свое действие на строительство объектов, разрешение на строительство которых получено после ДД.ММ.ГГГГ (разрешение на строительство многоквартирного дома НО «Фонд развития жилищного строительства» получила ДД.ММ.ГГГГ).
Средства федерального бюджета, бюджета города <адрес> и иных государственных структур, не привлекались, как и оплаченные истцами денежные средства на счет ОАО «Новый мир «Север-Восток» на счет ответчика НО «Фонд развития жилищного строительства» не поступали.
Несмотря на п.7.8 Постановления Правительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О реализации инвестиционного проекта строительства жилого дома по адресу: <адрес>», по которому после окончания строительства жилого дома НО «Фонд развития жилищного строительства» должен произвести расчеты с физическими лицами - соинвесторами за счет полученной в процессе реализации инвестиционного проекта жилой площади, оснований для возложения обязанностей на ответчика НО «Фонд развития жилищного строительства» по исполнению обязательств перед истцами у суда не имеется, поскольку Инвестиционный контракт заключен не был, а следовательно не были определены порядок и условия взаиморасчетов.
Также суд соглашается с доводами представителя ответчика о том, что действующим законодательством не предусмотрена бесплатная передача объектов недвижимости в собственность.
При этом суд учитывает, что строительство дома велось на основании нового проекта строительства жилого дома, что подтверждается материалами дела, в том числе и ответом ГУП МосгорБТИ СЗАО, согласно которому объект, расположенный по адресу: <адрес> состоит из 3 жилых секций (том 3 л.д.376), между тем, в договорах о создании недвижимости, заключенных истцами, предусмотрено строительство дома из 4 жилых секций.
Таким образом, невозможно и возложение обязанностей по исполнению обязательств и на ответчика Правительство <адрес>, принявшего на себя в полном объеме права и обязанности инвестора в части жилой площади по договорам о создании недвижимости, поскольку в рамках реализации данного проекта строительства жило дома квартир с характеристиками, указанными истцами, не имеется.
При указанных обстоятельствах, оценивая в совокупности доказательства, представленные сторонами, суд полагает, что законных оснований для обязания Правительства <адрес> и НО «Фонд развития жилищного строительства» исполнить обязательства но Договору о создании недвижимости № от ДД.ММ.ГГГГ в натуре, а именно: после завершения строительства дома по адресу: г. <адрес>, передать истцам квартиры со следующими характеристиками: квартира на 8 этаже, секции 3, номер квартиры на этаже (нумерация квартир на этаже устанавливается по часовой стрелке, начиная с левой стороны от лифта) – 2; квартира на 6 этаже, секции 3, номер квартиры на этаже (нумерация квартир на этаже устанавливается по часовой стрелке, начиная с левой стороны от лифта) – 1; квартира на 8 этаже, секции 4, номер квартиры на этаже (нумерация квартир на этаже устанавливается по часовой стрелке, начиная с левой стороны от лифта) – 3; квартира на 9 этаже, секции 4, номер квартиры на этаже (нумерация квартир на этаже устанавливается по часовой стрелке, начиная с левой стороны от лифта) – 1; квартира на 10 этаже, секции 4, номер квартиры на этаже (нумерация квартир на этаже устанавливается по часовой стрелке, начиная с левой стороны от лифта) – 1, и признать за ними право на получение после завершения строительства жилого дома по адресу: <адрес>, в собственность квартир с вышеуказанными характеристиками, у суда не имеется, поскольку у Правительства <адрес> также не возникло каких-либо прав на возведенные НО «Фонд развитая жилищного строительства» жилые помещения.
Поскольку право выбора способа защиты и формулирование предмета иска является правом истца, и суд не может выходить за рамки исковых требований, учитывая все вышеизложенное, оценивая доказательства в их допустимости и взаимозависимости, у суда нет законных оснований для удовлетворения уточненных исковых требований.
При этом истцы в силу ст.12 ГК РФ не лишены возможности иным способом защитить свои права.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.193-199 ГПК РФ, суд
Р Е Ш И Л :
В удовлетворении исковых требований Кононова А. С., Колесникова П. В., Мерзликина С. А., Жукова И. Б., Макушенко И. В. к Некоммерческой организации «Фонд развития жилищного строительства», Правительству М. о понуждении завершить строительство объекта, ввести его в эксплуатацию, понуждении подписать акт об исполнении договора, подать документы для государственной регистрации - отказать.
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Тушинский районный суд г. Москвы, в течение 10 дней с момента его окончательного вынесения.
Судья-