Дело № 2- 396/ 2010 г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Торопец 27 октября 2010 года
Торопецкий районный суд Тверской области в составе:
председательствующего федерального судьи Леонтьевой Л.И.,
при секретаре Лобачевой О.В.,рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Торопец Тверской области гражданское дело по иску Уколова А.С. к ООО «Лестор» о расторжении договора подряда, взыскании суммы предоплаты по договору подряда, неустойки, процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами, материального ущерба,
У С Т А Н О В И Л:
Истец Уколов А.С. предъявил в суд иск к ООО «Лестор» о расторжении договора подряда №11/2009 от 23.09.2009 года, взыскании с ответчика суммы предоплаты по договору 220000 руб., неустойки в размере 0,05% за каждый день просрочки исполнения договора в сумме 47087 руб.68 коп, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 12408 руб. 32 коп., материального ущерба в сумме 4402 руб. 15 коп. В обоснование требований истец указал, что 23.09.2009 года заключил с ответчиком договор подряда №11/2009 г., в соответствии с которым ООО «Лестор» в качестве подрядчика взял на себя обязанности по изготовлению сруба бани в срок до 15 ноября 2009 года. Согласно договора стоимость работ определена 318150 руб. При подписании договора им была произведена предоплата в сумме 140000 руб. Остальная сумма 178150 руб подлежала оплате после доставки и сборки сруба. Условия договора ответчиком были нарушены – в определенный договором срок работы не выполнены. Приложением к договору от 05.07.2010 г. установлен срок завершения работ 15 дней. Дополнительно передано ответчику 80000 рублей. Однако условия договора подряда ответчиком не выполнены, в связи с чем предъявлен иск.
Истец и ответчик, надлежащим образом уведомленные о дне и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явились.
От истца поступило письменное заявление о прекращении гражданского дела с отказом от иска в связи с выполнением ответчиком согласно договору подряда работ по изготовлению, доставке и сборки сруба бани.
Суд принимает отказ истца от иска, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. С последствиями отказа от иска истец ознакомлен.
В соответствии со ст.220 ГПК РФ в случае, если истец отказался от иска и отказ принят судом, производство по делу подлежит прекращению.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 220, 224 ГПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:Производство по гражданскому делу по иску Уколова А.С. к ООО «Лестор» о расторжении договора подряда, взыскании суммы предоплаты по договору подряда, неустойки, процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами, материального ущерба прекратить в связи с отказом истца от иска.
Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Определение может быть обжаловано в Тверской областной суд в течение 10 дней.
Судья Л.И.Леонтьева