Дело № 2-6116-11 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 14 ноября 2011г. г.Таганрог Таганрогский городской суд Ростовской области в составе: председательствующего судьи Фатыховой Е.М. при секретаре Краевой И.А. рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Князевой И.В. к индивидуальному предпринимателю Аввакумову В.В. о защите прав потребителей, у с т а н о в и л : В Таганрогский городской суд с иском к индивидуальному предпринимателю Аввакумову В.В. о защите прав потребителей, взыскании 760 000 руб., оплаченных по договору подряда, взыскании неустойки в размере 294 120 руб. за пропуск срока окончания выполнения работ, взыскании судебных расходов по уплате госпошлины обратилась Князева И.В.. В процессе рассмотрения данного дела в судебном заседании от 31.10.2011г. исковые требования Князевой И.В. были увеличены: истица в лице ее представителя Колесникова В.В. попросила взыскать с ответчика Аввакумова В.В. 760 000 руб., оплаченных ею по договору подряда, неустойку в размере 760 000 руб. за пропуск срока окончания выполнения работ, а также 250 000 руб. в качестве возмещения морального вреда и нравственных страданий, а также возложить обязанности на ответчика по оплате госпошлины. В судебном заседании представитель истца Князевой И.В. Колесников В.В., действующий на основании доверенности №3-Д-2166 от 07.09.2011г. заявил, что между его доверительницей Князевой И.В. с одной стороны, и ответчиком по делу Аввакумовым В.В., с другой стороны, достигнуто мировое соглашение, которое истцовая сторона просит утвердить, а производство по делу по иску Князевой И.В. к Аввакумову В.В. о защите прав потребителей - прекратить. При этом сторонами представлено мировое соглашение, выраженное в подписанном ими и адресованном суду заявлении в письменной форме. Заявление приобщено к делу, на что указано в протоколе судебного заседания. Ответчик Аввакумов В.В. в судебном заседании подтвердил, что между ним и истицей Князевой И.В. в лице ее представителя Колесникова В.В., действительно, заключено мировое соглашение, с условиями которого он согласен, поэтому не возражает против его утверждения судом и прекращения производства по делу. По условиям мирового соглашения, которое стороны просят утвердить, стороны договариваются между собой о нижеследующем: с 25.11.2011 г. по 15.12.2011 г. - 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей с 16.12.2011 г. по 15.01.2012 г. - 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей с 16.01.2012 г. по 15.02.2012 г. - 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей с 16.02.2012 г. по 15.03.2012 г. - 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей Истица Князева И.В. в судебное заседание не явилась, извещена надлежаще, суд считает возможным разрешить вопрос об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по данному делу в отсутствие истицы Князевой И.В., в порядке ст.167 ГПК РФ. Выслушав стороны, изучив материалы дела и содержание мирового соглашения, суд считает возможным его утвердить, поскольку оно не противоречит действующему законодательству и не нарушает прав и законных интересов других лиц. Судом разъяснено сторонам, что в соответствии с ч.3 ст.173, абз.5 ст.220, ст.221 ГПК РФ при утверждении мирового соглашения одновременно прекращается производство по делу; повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается; в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» на основании определения суда может быть выдан исполнительный лист для применения мер принудительного исполнения условий утвержденного судом мирового соглашения. Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст.ст. 39, 173, абз.5 ст. 220,ст. 221 ГПК РФ, суд о п р е д е л и л : Утвердить мировое соглашение, заключенное между Князевой И.В., с одной стороны и Аввакумовым В.В., с другой стороны, по которому: 1.Ответчик индивидуальный предприниматель Аввакумов В.В. признает перед истцом свою задолженность в общем размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 2.Ответчик индивидуальный предприниматель Аввакумов В.В. обязуется выполнить работы по договору подряда № 001 от 20 января 2011 года до 01.12.2011 года. Подтверждением выполнения работ является подписание между сторонами Акта приёмки-сдачи работ. 3. Ответчик обязуется погасить задолженность перед истцом в общем размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в течение четырех месяцев со дня вступления в законную силу определения суда об утверждении мирового соглашения. 4.Ответчик обязуется ежемесячно - не позднее 15 числа каждого месяца передавать истице денежные средства в счет погашения задолженности в соответствии с приведенным ниже графиком погашения задолженности с указанием периода и размера перечисляемых ответчиком денежных средств в рублях: с 25.11.2011 г. по 15.12.2011 г. - 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей с 16.12.2011 г. по 15.01.2012 г. - 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей с 16.01.2012 г. по 15.02.2012 г. - 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей с 16.02.2012 г. по 15.03.2012 г. - 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей 5.В случае неисполнения ответчиком обязательств, установленных пунктами 2 и 4 настоящего мирового соглашения более чем на три дня, истец получает и предъявляет к исполнению исполнительный лист о взыскании с ответчика задолженности в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей и/или об обязании ответчика выполнить работы по договору подряда № 001 от 20 января 2011 года. 6.Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения Таганрогским городским судом Ростовской области. Производство по делу по иску Князевой И.В. к индивидуальному предпринимателю Аввакумову В.В. о защите прав потребителей, - ПРЕКРАТИТЬ. Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается. На определение может быть подана частная жалоба в Ростовский областной суд через Таганрогский городской суд в течение десяти дней, со дня его вынесения. Председательствующий судья Фатыхова Е.М.