Дело № 2- 851011 З А О Ч Н О Е Р Е Ш Е Н И Е Именем Российской Федерации Сыктывкарский городской суд Республики Коми в составе председательствующего судьи Ланшакова С.В. при секретаре Фанаиловой Е.А. рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Сыктывкаре «07» декабря 2011 года гражданское дело по иску Шевчук Н.М. к Обществу с ограниченной ответственностью «Строй» о расторжении договора, взыскании задолженности по договору подряда, неустойки, компенсации морального вреда. У С Т А Н О В И Л: Шевчук Н.М. обратилась в суд с иском к ООО «Строй» о расторжении договора подряда ... заключенный между истцом и ответчиком ** ** ** взыскании с ответчика уплаченную по договору подряда ... денежную сумму в размере ... руб., неустойки в размере ... руб., компенсации морального вреда в размере ... рублей. В судебном заседании истец и её представитель на удовлетворении требований настаивали, против вынесения по делу заочного решения не возражали. Ответчик в судебное заседание не явился, извещался по известным суду адресам. На основании изложенного суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного судопроизводства. Заслушав объяснения явившихся сторон, исследовав материалы дела в их совокупности, суд переходит к следующему. Статья 45 Конституции Российской Федерации закрепляет государственные гарантии защиты прав и свобод (часть 1) и право каждого защищать свои права всеми не запрещенными законом способами (часть 2). В соответствии с п. 1 ст. 1 Гражданского кодекса РФ гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. Согласно п. 2 ст. 1 Гражданского кодекса РФ, граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права по своей воле и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. В силу ч. 1 ст. 420 Гражданского кодекса РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Обязательным условием при заключении договора является его свобода. В силу ст. 421 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон. Судом установлено, что ** ** ** между Шевчук Н.М. и ООО «Строй» был заключен договор ... подряда на строительные работы ** ** ** по строительству жилой пристройки к жилому дому по адресу г.Сыктывкар, ул. ** ** ** Данный жилой дом принадлежит супругу Шевчук Н.М. В.Н. и дочери А.В. Пунктом 1.2. договора подряда ... предусмотрен объем и цена работ стоимостью ... руб. Денежные обязательства истцом были исполнены в полном объеме: ... руб. в качестве аванса на закупку строительного материала при подписании договора (пункт 4.2 договора подряда ...) и ... руб. по квитанции ** ** ** ... Срок выполнения работ составляет ... рабочих дней с момента подписания договора (п.3.1. договора подряда ...). Работы, зафиксированные договором, в срок предусмотренный им, ответчиком не были исполнены, а именно не осуществлены ... В соответствии со ст. 309-310"Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 07.02.2011), обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом. В соответствии со ст. 703 "Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 07.02.2011) договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. Согласно ст. 708 "Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 07.02.2011) в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Ст. 711 "Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 07.02.2011) предусмотрено, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда. В соответствии со ст. 720. "Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 07.02.2011), заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Если иное не предусмотрено договором подряда, при уклонении заказчика от принятия выполненной работы подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 настоящего Кодекса. Как следует из ст. 450 ГК РФ, изменение договора возможно по соглашению сторон (т.е. взаимному согласию сторон на изменение его условий), если иное не предусмотрено Кодексом, иными законами или договором. В соответствии с п.5 ст.453 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 07.02.2011) в случаях, когда основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных ей этим. В соответствии с п. 3 ст. 453 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 07.02.2011) в случае изменения или расторжении договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или расторжении договора. ООО «Строй» нарушены условия договора подряда о сроках выполнения работ и эти действия могут быть квалифицированы как существенное нарушение, т.е. нарушение, которое влечет для контрагента такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора. Так как нарушение ООО «Строй» условий договора необходимо рассматривать как существенное для данного договора, то требования истца в части расторжения договора подряда и взыскании внесенных денежных сумм в размере ... рублей подлежат удовлетворению. Согласно ст.28 Закона о Защите прав потребителей, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе, в том числе, отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Договором подряда ... п.6.6. предусмотрено, что в случае нарушения сроков исполнитель выплачивает заказчику неустойку в размере ... % от предполагаемой суммы оплаты по договору, за каждый день просрочки сдачи работ, начиная с первого дня. Работы, предусмотренные договором, должны были быть выполнены исполнителем в течение ... рабочих дней с момента подписания договора (** ** **.). Размер неустойки: ** ** ** ... день* ... руб. (... % от ... руб.) = ...руб. Однако, применяя норму ст. 333 ГК РФ, учитывая штрафную природу неустойки, объективные причины просрочки обязательства, последствия такого нарушения, суд полагает исчисленный размер неустойки подлежащим уменьшению до ... руб. В соответствии со ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) его прав, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Нарушение сроков исполнения принятого на себя договорного обязательства ответчиком является виновным. В силу п. 3 ст. 10 ГК РФ при осуществлении гражданских прав добросовестность участников гражданских правоотношений предполагается. Своим недобросовестным и виновным поведением ответчик лишил истца возможности получения в собственность объекта для своего проживания и проживания членов своей семьи в срок, на который вступая в правоотношения с ООО « Строй», была вправе рассчитывать. Принимая во внимание, что предмет сделки касался реализации истцом своего конституционного права на жилище, суд полагает, что наличие нравственных страданий Шевчук Н.М. по причине виновных действий ООО « Строй» были в ходе судебного разбирательства подтверждены ею с достаточной степенью доказанности. Размер компенсации морального вреда с учетом принципа разумности и справедливости суд оценивает равным ... рублей. В соответствии со ст. 103 ГПК РФ, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в федеральный бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В связи с чем с ООО « Строй » подлежит взысканию в доход государства госпошлина в размере ... рублей. Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. ст. 194-198, 233-234 ГПК РФ, суд Р Е Ш И Л: Расторгнуть договор подряда ... заключенный между ООО «Строй» и Шевчук Н.М. ** ** ** Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строй » в пользу Шевчук Н.М. денежную сумму по договору подряд ... ** ** ** в размере ... руб., неустойку в размере ... рублей, компенсацию морального вреда в размере ... рублей, а всего взыскать сумму в размере ... рублей. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строй » в пользу государства государственную пошлину в размере ... рублей. Заочное решение может быть обжаловано в Верховный суд республики Коми в течение 10 дней со дня изготовления мотивированной части решения или ответчиком в течение 7 дней со дня вручения копии решения через Сыктывкарский городской суд. Судья С.В. Ланшаков