ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский городской суд Республики Коми

в составе председательствующего судьи Пешкина А.Г.,

при секретаре Ермиловой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Сыктывкаре 30 августа 2012 года гражданское дело по иску Поповой А.М. к ООО Агентство «Стимул» о взыскании предварительной платы по договору подряда, неустойки, компенсации морального вреда,

установил:

Попова А.М. обратилась в суд с иском к ООО Агентство «Стимул» о взыскании предварительной платы по договору подряда от ** ** **., неустойки за нарушение сроков выполнения работ, компенсации морального вреда, указав в обоснование требований, что ответчик в установленные сроки не выполнил принятые на себя обязательства.

В судебном заседании истец требования поддержала.

Ответчик извещен надлежащим образом, однако явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил. От ответчика не поступало сведений об уважительности причин неявки представителя, заявлений об отложении дела либо о возможности рассмотрения дела без участия его представителя.

Дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика в порядке заочного производства, по правилам главы 22 ГПК РФ.

Заслушав объяснения истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Установлено, что ** ** **. Попова А.М. заключила с ответчиком договор подряда на выполнение работ по отсыпке и монтажу фундамента для одноэтажного дома из бруса габаритной площадью 48 кв.м. (6*8 м), согласно прилагаемому эскизному проекту на участке по адресу: г.Сыктывкар, пгт...., ул...., ....

В соответствии с п.3.1 договора работы, а именно: монтаж ленточного армированного фундамента 36 п.м. (30*40 см) размерами согласно приложению №1; отсыпка песчаной подушки под фундамент на участке заказчика, осуществляются подрядчиком по его технологии с ** ** **. по ** ** **.

Пунктом 3.3 договора для выполнения работ подрядчик использует собственные материалы.

Стоимость выполняемых работ согласована сторонами в размере ... руб. (п.4.1 договора), которая была оплачена истцом в полном объеме.

Согласно дополнительному соглашению от ** ** **. к договору подряда, работы по договору включают в себя: монтаж фундамента из свай размерами согласно приложению №1; отсыпку песчаной подушки под фундамент на участке заказчика; скрепление винтовых свай ленточным фундаментом (п.3). Срок выполнения работ по монтажу фундамента и отсыпке песчаной подушки установлен с ** ** **. по ** ** **., срок работ по скреплению винтовых свай ленточным фундаментом – с ** ** **. по ** ** **. (п.4).

Из иска и объяснений истца в судебном заседании следует, что до настоящего времени ответчик к выполнению работ по договору подряда не приступал.

Претензия истца оставлена ответчиком без исполнения.

В силу пп.1, 3 ст.740 Гражданского кодекса РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда

К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними (п.3 ст.730 Гражданского кодекса РФ).

Статья 13 Закона РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон) предусматривает, что за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

Пунктом 1 ст.27 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусмотрено, что исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

Согласно п.1 ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги).

С учетом изложенного, требования истца о взыскании ... руб., уплаченных в счет оплаты работ по договору подряда от ** ** **., подлежат удовлетворению.

В силу п.5 ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Учитывая обстоятельства дела, период просрочки ответчиком исполнения условий договора подряда и дополнительного соглашения к нему с ** ** ** по ** ** **. (день вынесения решения) составляет 60 дней.

Неустойка за указанный период составляет ... руб.

С учетом положений абз.4 п.5 ст.28 Закона «О защите прав потребителей» размер подлежащей взысканию неустойки составляет ... руб.

Согласно ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Принимая во внимание обстоятельства дела, характер нарушенных прав, и руководствуясь принципами разумности и справедливости, суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере ... руб.

Поскольку требования истца не были удовлетворены в добровольном порядке, то в силу п.6 ст.13 Закона с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере ... руб.

На основании ст.103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в размере ... рублей.

Руководствуясь ст.ст.194-198, 235-238 ГПК РФ, суд

решил:

Взыскать с ООО Агентство «Стимул» в пользу Поповой А.М. ... рублей, уплаченных по договору подряда от ** ** **., неустойку в размере ... рублей, компенсацию морального вреда в размере ... рублей, штраф в размере ... рублей.

Взыскать с ООО Агентство «Стимул» государственную пошлину в доход бюджета в размере ... рублей.

Ответчик вправе подать в Сыктывкарский городской суд заявление об отмене этого решения в течение 7 дней со дня вручения ему копии решения.

Заочное решение может быть обжаловано сторонами в Верховный суд Республики Коми в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления, через Сыктывкарский городской суд.

Председательствующий А.Г. Пешкин