Дело № 2-78/2012

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Исакогорский районный суд г.Архангельска

в составе председательствующего судьи Костылевой Е.С.,

с участием истца Гуляева А.С.,

представителя ответчика ООО «*****» адвоката Островского Г.Б.,

при секретаре Черняевой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Архангельске

гражданское дело

по иску Гуляева А.С. к обществу с ограниченной ответственностью «*****» о расторжении договора подряда, взыскании денежных сумм,

у с т а н о в и л :

Гуляев А.С. обратился в суд с указанным иском к директору общества с ограниченной ответственностью «*****» (далее по тексту - ООО «*****») Н., сославшись на то, что 7 ноября 2010 года между ними был заключён договор подряда, по которому ответчик принял на себя обязательство по изготовлению каркасного дома, бани, забора и проведению подвода электроэнергии на земельном участке, расположенном по адресу: г.Архангельск, садоводческое товарищество «*****», 4А линия, участок №***, а он (истец) обязался принять и оплатить работу. Ответчик приступил к работе, но до конца её не выполнил, аванс в размере ***** рублей не возвратил. В связи с изложенным просил расторгнуть договор, взыскать с ответчика денежные средства в размере ***** рублей, из которых ***** рублей - аванс, уплаченный по договору, ***** рублей - неустойка в размере 0,1 % за каждый день просрочки в период с 7 ноября 2010 года по 1 мая 2011 года, ***** рублей - неустойка в размере 3% за каждый день просрочки в период с 1 мая 2011 года по 7 июня 2011 года; ***** рублей - расходы по оплате государственной пошлины за выписку из единого государственного реестра юридических лиц. Также просил взыскать с ответчика расходы по оплате государственной пошлины в размере ***** рубль.

Судом к участию в деле в качестве соответчика привлечено ООО «*****». От исковых требований, предъявленных к директору ООО «*****» Н., истец отказался, производство по делу в этой части прекращено определением суда.

В ходе рассмотрения дела Гуляев А.С. увеличил исковые требования, попросив расторгнуть договор с ответчиком, взыскать с него денежные средства в сумме ***** рублей, расходы, понесённые на оплату государственной пошлины при подаче иска, в размере ***** рубля. Кроме того, попросил обязать ответчика освободить земельный участок от строений, сооружений и строительных материалов, восстановить забор, возвратить две трубы из нержавеющей стали, дроссельную заслонку (задвижку), рассеиватель для искр, теплоизолятор и сток (л.д.58).

Требования об обязании ответчика освободить земельный участок от строений, сооружений и строительных материалов, восстановить забор, возвратить две трубы из нержавеющей стали, дроссельную заслонку (задвижку), рассеиватель для искр, теплоизолятор и сток выделены в отдельное производство определением суда.

В ходе рассмотрения дела истец Гуляев А.С. и представитель ответчика ООО «*****» Островский Г.Б. выразили намерение заключить мировое соглашение, по условиям которого истец Гуляев А.С. отказывается от требования о взыскании неустойки в части ***** рублей, взыскании аванса в размере ***** рублей, о взыскании ***** рублей за оплату государственной пошлины за выписку из единого государственного реестра юридических лиц, о взыскании ***** рубля - расходов по оплате государственной пошлины, а ООО «*****» обязуется выплатить Гуляеву А.С. неустойку в размере ***** рублей в срок до 1 марта 2012 года путём почтового перевода, оставить на участке Гуляева А.С. сруб бани с комплектующими, окопанные столбы для постройки забора по периметру участка и находящиеся на участке строительные материалы.

Выслушав объяснения сторон, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Условия мирового соглашения выражены в адресованном суду письменном заявлении. Последствия заключения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст.221 ГПК РФ, сторонам разъяснены и понятны.

Учитывая, что мировое соглашение, заключённое сторонами, не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц, руководствуясь ст.39, ч.3 ст.173, ст.ст. 220, 221, 224, 225 ГПК РФ, суд

о п р е д е л и л :

Утвердить мировое соглашение, заключённое между обществом с ограниченной ответственностью «*****» и Гуляевым А.С., по которому истец Гуляев А.С. отказывается от требования о взыскании неустойки в части ***** рублей, взыскании аванса в размере ***** рублей, взыскании ***** рублей за оплату государственной пошлины за выписку из единого государственного реестра юридических лиц, взыскании расходов по оплате государственной пошлины в размере ***** рубля, а общество с ограниченной ответственностью «*****» обязуется оставить на участке Гуляева А.С. сруб бани с комплектующими, окопанные столбы для постройки забора по периметру участка и находящиеся на участке строительные материалы, а также выплатить Гуляеву А.С. неустойку в размере ***** рублей в срок до 1 марта 2012 года путём почтового перевода.

Производство по делу по иску Гуляева А.С. к обществу с ограниченной ответственностью «*****» о расторжении договора подряда, взыскании денежных сумм прекратить в связи с утверждением мирового соглашения.

Разъяснить сторонам, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Определение может быть обжаловано в течение 15 дней в Архангельском областном суде путём подачи частной жалобы через Исакогорский районный суд г.Архангельска.

Председательствующий (подпись) Е.С. Костылева

Верно:

Судья               Е.С. Костылева