дело № 2 - 6941/10
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении мирового соглашения
02 сентября 2010 года город Казань
Советский районный суд города Казани в составе:
председательствующего судьи Пичуговой О. В.
при секретаре судебного заседания Потаповой Ю. Ю.
с участием:
представителя истца Ширманова Р.А. - Кронберг М.С., действующей на основании нотариальной доверенности от дата изъята года,
представителя ответчика - Общества с ограниченной ответственностью «Пласстар» (далее - ООО «Пласстар») Майоровой Ю.В., действующей на основании доверенности от дата изъята года,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении зала №113 Советского районного суда города Казани гражданское дело по иску Ширманова Р.А. к ООО «Пласстар» об утверждении нового срока выполнения работ, об обязании выполнить работы по договору бытового подряда, о взыскании неустойки, компенсации морального вреда,
У С Т А Н О В И Л:
Ширманов Р.А. (далее - истец) обратился в суд с иском к ООО «Пласстар» (далее - ответчик) об утверждении нового срока выполнения работ, об обязании выполнить работы по договору бытового подряда, о взыскании неустойки, компенсации морального вреда.
В обоснование требований истец указал, что дата изъята года между ним и ответчиком был заключен договор бытового подряда номер изъят, согласно которому ответчик обязался в течение 30 календарных дней изготовить и передать в собственность истца оконные конструкции из ПВХ-профиля. Общая стоимость заказа составила 53 750 рублей. На момент заключения договора истец оплатил 25 000 рублей. Ответчик с нарушением сроков произвел частичную поставку и монтаж оконных конструкций из ПВХ, не была установлена одна дверь в связи с неверным изготовлением стороны открывания. Ответчик до настоящего времени не поставил оставшуюся дверь и не смонтировал ее. Направленную дата изъята года истцом претензию ответчик проигнорировал. Истец считает, что действиями ответчика ему причинен моральный вред, который он оценивает в 10 000 рублей.
Истец просил утвердить новый срок выполнения работ - дата изъята года, обязать ответчика выполнить работы по договору бытового подряда номер изъят от дата изъята года в срок до дата изъята года, взыскать с ответчика неустойку в размере 324 112, 50 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 6000 рублей.
В судебном заседании сторонами представлено мировое соглашение, выраженное в подписанном ими и адресованном суду заявлении в письменной форме. Мировое соглашение приобщено к делу, на что указано в протоколе судебного заседания.
Из условий мирового соглашения, которое стороны просили утвердить, следует, что ответчик обязуется произвести доставку и монтаж двери согласно спецификации к договору бытового подряда номер изъят от дата изъята года в срок до дата изъята года. Истец обязуется осуществить оплату по договору бытового подряда номер изъят от дата изъята года в размере 28 750 рублей в срок установленный договором, то есть в течение одного банковского дня с момента подписания акта приема - передачи выполненных работ. Ответчик обязуется возместить истцу судебные издержки в размере 6800 рублей путем уменьшения суммы, подлежащей оплате истцом за поставку и монтаж двери в размере 28750 рублей.
Правовые последствия заключения мирового соглашения, сторонам известны и понятны.
Судом разъяснено сторонам, что в соответствии с частью 3 статьи 173, абзацем 5 статьи 220, статьей 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) при утверждении мирового соглашения одновременно прекращается производство по делу; повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается; в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» на основании определения суда может быть выдан исполнительный лист для применения мер принудительного исполнения в случае уклонения от добровольного исполнения условий мирового соглашения.
Заключенное сторонами мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов других лиц, в связи с чем подлежит утверждению.
Руководствуясь статьями 39, 173, абзацем 5 статьи 220 ГПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить заключенное между Ширмановым Р.А. и Обществом с ограниченной ответственностью «Пласстар» мировое соглашение, согласно которому:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Пласстар» обязуется произвести доставку и монтаж двери согласно спецификации к договору бытового подряда номер изъят от дата изъята года в срок до дата изъята года.
2. Ширманов Р.А. обязуется осуществить оплату по договору бытового подряда номер изъят от дата изъята года в размере 28 750 (двадцати восьми тысяч семисот пятидесяти) рублей в срок установленный договором, то есть в течение одного банковского дня с момента подписания акта приема - передачи выполненных работ.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Пласстар» обязуется возместить Ширманову Р.А. судебные издержки в размере 6800 (шести тысяч восьмисот) рублей путем уменьшения суммы, подлежащей оплате истцом за поставку и монтаж двери в размере 28750 (двадцати восьми тысяч семисот пятидесяти) рублей.
Производство по гражданскому делу по иску Ширманова Р.А. к ООО «Пласстар» об утверждении нового срока выполнения работ, об обязании выполнить работы по договору бытового подряда, о взыскании неустойки, компенсации морального вреда прекратить в связи с заключением сторонами мирового соглашения.
На определение суда может быть подана частная жалоба в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 дней через Советский районный суд города Казани.
Судья: