Дело № 2-3073/2010
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
20 декабря 2010 года
Сормовский районный суд г.Н.Новгорода
В составе: председательствующего судьи Карпова Д.В.,
при секретаре Якушкиной Н.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Рожкова А.П. к индивидуальному предпринимателю Губину И.В. о защите прав потребителей,
у с т а н о в и л :
Истец обратился в суд с иском, в котором просил расторгнуть договор строительного подряда, заключенный с ответчиком, взыскать с ответчика денежную сумму в размере Z** рублей, уплаченную при подписании договора подряда, взыскать с ответчика пени в размере Z** рублей, а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в сумме Z** рублей. В обоснование требований заявила, что **.**.** заключил с ИП Губиным И.В. договор строительного подряда №**, согласно которого ответчик в срок до **.**.** обязуется выполнить работы по строительству бани. Стоимость работ согласно договора составляет Z** рублей. Истцом во исполнение договора, ответчику была передана сумма Z** рублей, однако свои обязательства по договору ответчик не исполнил до настоящего времени.
В судебном заседании истец требования поддержал.
Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте слушания дела извещен надлежащим образом, возражений на иск не представил, в связи с чем, суд с согласия истца, выносит заочное решение.
Выслушав объяснения истца, изучив материалы дела и дав оценку собранным доказательствам, суд находит иск подлежащим удовлетворению.
Согласно ст. 702 ГК РФ "по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его".
В соответствии со ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда".
Согласно ст. 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворить бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.
В соответствии с п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.1994 года N 7 "О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей" - "При рассмотрении дел, возникающих в связи с осуществлением и защитой прав потребителей, необходимо иметь в виду, что законодательство о защите прав потребителей регулирует отношения между гражданином, имеющим намерение заказать или приобрести либо заказывающим, приобретающим или заказывающим товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с одной стороны и организацией либо индивидуальным предпринимателем, производящими товары для реализации потребителям, реализующими товары потребителям по договору купли-продажи, выполняющими работы и оказывающими услуги потребителям по возмездному договору - с другой стороны".
В соответствии со ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.
Изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.
Требования потребителя об уплате неустойки (пени), предусмотренной законом или договором, подлежат удовлетворению изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в добровольном порядке.
По делу установлено: **.**.** между Рожковым А.П. и ИП Губиным И.В. был заключен договор строительного подряда №**, согласно которого ответчик в срок до **.**.** обязуется выполнить работы по строительству бани.
Согласно Договора подрядчик обязуется в соответствии с утвержденной и согласованной с заказчиком проектно-сметной документацией и графиком производства строительных работ своими силами, инструментами, механизмами, а также из своего материала осуществить качественно изготовление сруба.
Согласно цена Договора составляет Z** рублей.
Согласно оплата по настоящему Договору производится согласно графику финансирования и выполнения работ.
При заключении договора истцом оплачено Z** руб., что подтверждено распиской ответчика. Таким образом, истец свои обязательства по договору подряда в части внесения предварительной оплаты выполнил.
Ответчик согласно Договора обязался выполнить работы до **.**.**.
В установленный Договором срок, работы по строительству бани выполнены не были, в связи с чем истец в адрес ответчика направил претензию с требованием о возврате суммы аванса - Z** рублей.
Данные обстоятельства подтверждаются договором подряда, претензией.
Таким образом, требование истца о возврате денежных средств в сумме Z** руб., подлежит удовлетворению.
Из дела видно, что ответчиком допущена просрочка исполнения обязательства.
В соответствии с п.5 ст.28 Закона «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).
Таким образом, просрочка исполнения обязательства составила с **.**.** по **.**.** - 96 дней.
Следовательно расчет неустойки будет: Z** (цена договора) х 3% х 96 (дней) = Z** руб. Истцом заявлено требование о взыскании неустойки в размере Z** рублей.
Однако, суд находит данный размер неустойки явно несоразмерным последствиям нарушения обязательства и, в порядке ст.333 ГК РФ, снижает размер неустойки до Z** руб.
Кроме этого, в соответствии со ст.15 Закона «О защите прав потребителей» суд считает, что по вине ответчика истцу причинены моральные и нравственные страдания, поскольку в связи с нарушением ответчиком договора, истец перенес массу неприятных эмоций, что отразилось на его здоровье: появились головные боли, бессонница, повысилось давление.
При определении размера компенсации суд учитывает конкретные обстоятельства дела, срок просрочки, характер причиненных истцу физических и нравственных страданий, степень вины ответчика, а также требования разумности и справедливости, и определяет размер компенсации в Z** руб.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-214 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Расторгнуть договор строительного подряда №** от **.**.**, заключенный Рожковым А.П. с индивидуальным предпринимателем Губиным И.В..Взыскать с индивидуального предпринимателя Губина И.В. в пользу Рожкова А.П. денежную сумму, оплаченную при подписании договора строительного подряда №** от **.**.** в размере Z** рублей, пени за просрочку исполнения обязательства в размере Z** рублей, компенсацию морального вреда в размере Z** рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере Z** рублей, а всего Z** рублей. Взыскать с индивидуального предпринимателя Губина И.В. государственную пошлину в доход государства в размере Z** рублей.Ответчик, не явившийся в судебное заседание, вправе подать заявление об отмене заочного решения в течение 7 дней со дня получения копии решения.
Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд путем подачи жалоб через районный суд в течение 10 суток после истечения срока на подачу заявления об отмене заочного решения, а в случае подачи такого заявления - в течение 10 суток со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Председательствующий: подпись
Решение вступило в законную силу 08 февраля 2011 года.
Копия верна.
Судья Сормовского районного суда
города Нижнего Новгорода Д.В.Карпов
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.. ..
.
.