дело № 2-224/2012

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г.Снежинск                                                                              ДД.ММ.ГГГГ.

Снежинский городской суд Челябинской области в составе:

- председательствующего Беляевой Т.В.,

- при секретаре                     Деминой М.П.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Хамитовой ФИО6 к Обществу с ограниченной ответственностью «Новый Дом» о расторжении договора подряда, взыскании уплаченной суммы, неустойки и понесенных убытков, компенсации морального вреда.

У С Т А Н О В И Л :

         Халитова Ю.Н. обратилась в суд с иском к ООО «Новый Дом» о расторжении договора подряда, взыскании уплаченной суммы, неустойки и понесенных убытков, компенсации морального вреда.

В исковом заявлении истец указала следующее: ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ООО «Новый дом» был заключен договор подряда № на монтаж ленточного фундамента и монтаж стен из пеноблока.

Истец свои обязательства по договору исполнил, оплатив стоимость работ в сумме 40 000 рублей.

В соответствии с п. 1.3 договор срок выполнения работ определен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Данное условие договора ответчиком исполнено не было, в связи с чем истец просит расторгнуть договор от ДД.ММ.ГГГГ о монтаже ленточного фундамента и монтаж стен дома из пеноблока; взыскать с ответчика 40 000 рублей - оплата невыполненных работ; неустойку за нарушение начала и окончания работ по договору в сумме 92 720 рублей; 109 115 рублей - убытки в виде расходов по уплате арендной плате за пользование земельным участком за один месяц; 50 000 рублей - компенсация морального вреда, 14 000 рублей - оплата услуг представителя в суде.

Истец в судебное заседание не явилась, представила суду заявление с просьбой рассмотреть дело без её участия, до участия в деле просит допросить своего представителя Большакова Л.К. (доверенность от ДД.ММ.ГГГГ л.д. 34, 33), который в судебном заседании исковые требования поддержал.

Ответчик своего представителя в судебное заседание не направил, представили проект мирового соглашения, согласно которому предлагает

договор от ДД.ММ.ГГГГ о монтаже ленточного фундамента и монтаже стен дома из пеноблока расторгнуть, истец отказывается от своих исковых требований к ответчику в полном объеме.

В свою очередь ответчик обязуется уплатить истцу сумму в размере 74000 рублей. В состав подлежащей выплате ответчиком суммы входят: 40000 рублей - сумма уплаченная истцом по договору от ДД.ММ.ГГГГ, 20000 рублей - сумма неустойки за неисполнение обязательства, 14000 рублей - сумма оплаты услуг представителя. Сумма, подлежащая выплате ответчиком, уплачивается истцу в течение десяти дней со дня утверждения судом настоящего мирового соглашения. Выплата производится наличными деньгами, о чем составляется соответствующая расписка. Судебные расходы, в части, не предусмотренной настоящим мировым соглашением и любые иные расходы сторон, связанные прямо и/или косвенно с указанным делом, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

Представитель истца с условиями мирового соглашения, предложенного ответчиком, согласился.

Сторонами подписано мировое соглашение, которое суд принимает, считает его не противоречащим закону и совершенным в интересах обеих сторон по настоящему делу.

Руководствуясь требованиями ст. ст. 39, 220 ГПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Утвердить заключенное между Хамитовой ФИО7 и Обществом с ограниченной ответственностью «Новый дом» мировое соглашение, согласно которому:

договор от ДД.ММ.ГГГГ о монтаже ленточного фундамента и монтаже стен дома из пеноблока заключенный между. Хамитовой ФИО8 и Обществом с ограниченной ответственностью «Новый дом» расторгнуть.

Общество с ограниченной ответственностью «Новый дом» в течение десяти дней со дня утверждения судом настоящего мирового соглашения выплачивает Хамитовой Ю.Н. 74 000 рублей : 40000 (сорок тысяч) рублей - сумма уплаченная истцом по договору от ДД.ММ.ГГГГ; 20000 (двадцать тысяч) рублей - сумма неустойки за неисполнение обязательства; 14000 (четырнадцать тысяч) рублей - сумма оплаты услуг представителя.

Выплата производится наличными деньгами, о чем составляется соответствующая расписка.

Судебные расходы, в части, не предусмотренной настоящим мировым соглашением и любые иные расходы сторон, связанные прямо и/или косвенно с указанным делом, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

Гражданское дело по иску Хамитовой ФИО9 к Обществу с ограниченной ответственностью «Новый Дом» о расторжении договора подряда, взыскании уплаченной суммы, неустойки и понесенных убытков, компенсации морального вреда производством прекратить.

Настоящее определение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в течение пятнадцати дней со дня его вынесения.

Cудья:                                                                                       Т.В. Беляева.