Дело № 2-1087/10
Рудничный районный суд г.Кемерово, Кемеровской области
В составе председательствующего судьи: Соколовой Л.П.
при секретаре: Николаевой Ю.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Кемерово
06.09.2010 г.
гражданское дело по иску Ёлкиной Е.Е. к ИП Кушнаренко В.С. о защите прав потребителя,
УСТАНОВИЛ:
Ёлкина Е.Е. обратилась в суд с иском к ИП Кушнаренко В.С. о защите прав потребителя.
Свои требования мотивирует тем, что в октябре 2009 г. она заключила договор подряда с ИП Кушнаренко B.C. на оказание услуг по ремонту своей квартиры. После предварительного осмотра квартиры и уточнения видов работ, подрядчиком была составлена смета на сумму ... рублей. 06 октября 2009 года был составлен и подписан договор подряда. Подрядчик обязался выполнить запланированный объём работ в период с 08.10.2009 года по 23.10.2009 года. Она отдала Кушнаренко B.C. на приобретение недостающих материалов ... рублей, о чем составлена расписка. Затем каждые 2-3 дня Кушнаренко В С. под разными предлогами просил еще денег. Таким образом, не закончив ремонт квартиры, вся договорная сумма была ему передана. Однако через неделю Кушнаренко B.C. заявил, что средств недостаточно и надо доплатить ещё ... рублей, о чём 14.10.2009 года была составлена расписка. Кроме того, она давала ему ... рублей для изготовления полки для бытовых нужд. Таким образом, подрядчиком было получено ... рублей. Не закончив ремонт, Кушнаренко B.C. исчез. Она не подписывала акт приёма-сдачи ремонтных работ, как того требовала статья 1.3.1. договора подряда. Ремонт квартиры заканчивала другая бригада. После обращения в милицию Кушнаренко В.С. обязался вернуть денежные средства в размере ... рублей до 11.05.2010года. Но до настоящего времени деньги ей не возвращены. Согласно пункту 4 договора подряда: «за нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 3% от суммы договора и пеню 1% от суммы договора за каждый день просрочки». Таким образом, следуя условиям подписанного договора, за период с 24 октября 2009 г. до 30 июля 2010 г. сумма долга Кушнаренко B.C. составила: штраф - ... рублей; пени -280 дней по ... рублей за каждый день просрочки -
... рублей. Кроме того, просит взыскать с Кушнаренко B.C. моральный вред в размере ... рублей, а всего ... рублей.
В ходе судебного заседания стороны выразили согласие о заключении мирового соглашения, согласно которому: 1. Ответчик ИП Кушнаренко В.С. выплачивает истице Ёлкиной Е.Е. денежную сумму в размере ... рублей в счет общей суммы заявленных требований по исковому заявлению. 2. Ответчик ИП Кушнаренко В.С. обязуется выплатить сумму, указанную в п.1 в течение суток со дня подписания протокола судебного заседания, то есть до 11-30 часов 07.09.2010 года. 3. В случае невыполнения условий настоящего соглашения, каждая сторона оставляет за собой право на защиту своих прав и интересов в соответствии с законодательством РФ. 4. Настоящее соглашение действует со дня его подписания сторонами до выполнения обязательств. 5. Истица Ёлкина Е.Е. согласна с п.1 и на этих условиях отказывается от заявленных исковых требований и просит производство по настоящему делу прекратить в связи с заключением мирового соглашения.
Условия мирового соглашения занесены в протокол судебного заседания и подписаны сторонами.
Сторонам разъяснены порядок и последствия заключения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст.ст.220, 221 ГПК РФ, которые выражаются в невозможности обращения в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.
Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, сторонам понятно, заключено добровольно, совершено в интересах обеих сторон, выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает прав иных лиц.
Руководствуясь ст.ст.220,221 ГПК РФ,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между истицей Ёлкиной Е.Е. и ответчиком ИП Кушнаренко В.С., согласно которому: 1. Ответчик ИП Кушнаренко В.С. выплачивает истице Ёлкиной Е.Е. денежную сумму в размере ... рублей в счет общей суммы заявленных требований по исковому заявлению. 2. Ответчик ИП Кушнаренко В.С. обязуется выплатить сумму, указанную в п.1 в течение суток со дня подписания протокола судебного заседания, то есть до 11-30 часов 07.09.2010 года. 3. В случае невыполнения условий настоящего соглашения, каждая сторона оставляет за собой право на защиту своих прав и интересов в соответствии с законодательством РФ. 4. Настоящее соглашение действует со дня его подписания сторонами до выполнения обязательств. 5. Истица Ёлкина Е.Е. согласна с п.1 и на этих условиях отказывается от заявленных исковых требований и просит производство по настоящему делу прекратить в связи с заключением мирового соглашения.
Производство по делу по иску Ёлкиной Е.Е. к ИП Кушнаренко В.С. о защите прав потребителя прекратить.
Определение может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение 10 дней.
Судья: (подпись)
копия верна.
Судья: