дело № ОПРЕДЕЛЕНИЕ об утверждении мирового соглашения 01 декабря 2011 года г. Павловск Павловский районный суд Воронежской области в составе: председательствующего - судьи Гарбуз С.П., при секретаре - Стенченко О.С., с участием представителя истца ЗАО «Агрофирма Павловская Нива» по доверенности – Жигульских В.А., рассмотрел в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску ЗАО «Агрофирма Павловская Нива» к ООО «Мир Тепла», Козлову Денису Валерьевичу о взыскании суммы невозвращенной предоплаты и договорной неустойки, суд установил: ЗАО «Агрофирма Павловская Нива» обратились в суд к ООО «Мир тепла», Козлову Д.В. о взыскании суммы невозвращенной предоплаты и договорной неустойки в размере <данные изъяты>. Свои требования мотивировали тем, что на основании договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ Подрядчик – ООО «Мир тепла» обязался произвести в теплоизоляционные работы заказчику - ЗАО «Агрофирма Павловская Нива» в течение 14 календарных дней со дня поступления на расчетный счет Подрядчика предоплаты. ДД.ММ.ГГГГ заказчик произвел предоплату на расчетный счет ООО «Мир тепла» в сумме <данные изъяты>,00 рублей. В указанный срок работы Подрядчиком выполнены не были. ДД.ММ.ГГГГ Подрядчик закончил и сдал Заказчику работы на двух объектах из трех предусмотренных договором подряда на общую сумму <данные изъяты> рубля 00 копейки. Акт сверки взаимных расчетов между сторонами по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ подтверждает сумму невозвращенной Подрядчиком предоплаты <данные изъяты> рублей. В связи с неисполнением обязанности Подрядчика по выполнению работ в срок, указанный в договоре, Подрядчику начисляется договорная неустойка. Размер договорной неустойки предусмотрен договором 0,1% за каждый день просрочки выполнения работ и составляет на ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> рублей. На основании ст.333 ГК РФ истец просит уменьшить сумму неустойки до <данные изъяты> рублей. В обеспечение обязательств Подрядчика по вышеуказанному договору, Заказчиком был заключен договор поручительства с Козловым Д.В., директором ООО «Мир тепла». Истец просил взыскать солидарно с ООО «Мир тепла», Козлова Д.В. суммы невозвращенной предоплаты <данные изъяты> рублей, сумму неустойки в размере <данные изъяты> рубля 00 копеек, расходы по оплате госпошлины в сумме <данные изъяты> рублей. В судебном заседании представитель истца Жигульских В.А. заявленные исковые требования поддержал, просил удовлетворить их. Ответчики в судебное заседание не явились, просили суд рассмотреть вопрос об утверждении достигнутого между сторонами мирового соглашения, в их отсутствие. Стороны решили заключить мировое соглашение, по условиям которого: 1. Настоящее мировое соглашение заключается сторонами на основании ст. 39 ГПК РФ в целях устранения спора, возникшего в связи с несвоевременным и неполным исполнением Ответчиком 1 своих обязательств перед Истцом по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, Ответчиком 2 – неисполнением своих обязательств перед Истцом по договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ 2. Истец обратился в Павловский районный суд Воронежской области с иском о взыскании солидарно с Ответчиков <данные изъяты>, из которых: - <данные изъяты> – суммы невозвращенной предоплаты (основной долг); - <данные изъяты> рубля 00 копеек – заявленная ко взысканию часть договорной неустойки за нарушение обязательства Ответчика 1 по своевременному выполнению работ и задержку возврата предоплаты, уменьшенная истцом в одностороннем порядке от полной суммы неустойки <данные изъяты>. 3. Стороны подтверждают, что на день заключения настоящего соглашения сумма основного долга Ответчиков перед Истцом составляет <данные изъяты>. 4. Истец отказывается от требования по взысканию неустойки в полной сумме, <данные изъяты>, ограничиваясь требованием о взыскании части суммы неустойки - <данные изъяты> рубля 00 копеек, при условии соблюдения Ответчиками каждого из сроков погашения основного долга, указанных в пункте 5 настоящего Мирового соглашения. 5. Ответчики обязуются перечислить Истцу в погашение основного долга, <данные изъяты>, в следующие сроки: - до ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> (<данные изъяты>) рублей; - до ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей; - до ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>; Ответчики вправе исполнить данные обязательства досрочно. 6. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Ответчиками обязательств по погашению основного долга в срок, указанный в пункте 5 настоящего соглашения, Ответчики обязаны уплатить Истцу пеню в размере 0,1 % неуплаченной (неполностью уплаченной) суммы причитающегося платежа за каждый день просрочки платежа. 7. Одновременно со сроками перечисления основной суммы долга Ответчики обязуются перечислить Истцу в погашение части начисленной суммы договорной неустойки, <данные изъяты> рубля 00 копеек. Сумма договорной неустойки (её часть) по срокам уплаты, соответственно, составляет: - до ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>) рублей; - до ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>) рублей; - до ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>) рублей. 8. Уплаченная Истцом по настоящему делу государственная пошлина в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек распределяется между сторонами следующим образом: Ответчики обязуются возместить истцу 100% суммы госпошлины – <данные изъяты> рублей 00 копеек путем перечисления на его расчетный счет или внесения в кассу в срок до ДД.ММ.ГГГГ. 9. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий настоящего мирового соглашения, в том числе неуплаты Ответчиками оговоренных денежных сумм в сроки, указанные в пунктах 5 и (или) 7 настоящего соглашения, Истец вправе обратиться в Павловский районный суд Воронежской области с ходатайством о выдаче исполнительного листа. Условия мирового соглашения подписаны сторонами. Одновременно стороны ставят вопрос о прекращении гражданского дела. Последствия прекращения дела, предусмотренные ст.ст.220,221 ГПК РФ сторонам разъяснены. Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон, выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц, руководствуясь ст.ст. 39,220,221 ГПК РФ, суд определил: Утвердить мировое соглашение, заключенное между ЗАО «Агрофирма Павловская Нива», ООО «Мир Тепла» и Козловым Денисом Валерьевичем по которому: 1. Настоящее мировое соглашение заключается сторонами на основании ст. 39 ГПК РФ в целях устранения спора, возникшего в связи с несвоевременным и неполным исполнением Ответчиком 1 своих обязательств перед Истцом по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, Ответчиком 2 – неисполнением своих обязательств перед Истцом по договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ 2. Истец обратился в Павловский районный суд Воронежской области с иском о взыскании солидарно с Ответчиков <данные изъяты> копеек, из которых: - <данные изъяты> – суммы невозвращенной предоплаты (основной долг); - <данные изъяты> рубля 00 копеек – заявленная ко взысканию часть договорной неустойки за нарушение обязательства Ответчика 1 по своевременному выполнению работ и задержку возврата предоплаты, уменьшенная истцом в одностороннем порядке от полной суммы неустойки <данные изъяты>. 3. Стороны подтверждают, что на день заключения настоящего соглашения сумма основного долга Ответчиков перед Истцом составляет <данные изъяты>. 4. Истец отказывается от требования по взысканию неустойки в полной сумме, <данные изъяты>, ограничиваясь требованием о взыскании части суммы неустойки - <данные изъяты> рубля 00 копеек, при условии соблюдения Ответчиками каждого из сроков погашения основного долга, указанных в пункте 5 настоящего Мирового соглашения. 5. Ответчики обязуются перечислить Истцу в погашение основного долга, <данные изъяты>, в следующие сроки: - до ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>) рублей; - до ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>) рублей; - до ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>; Ответчики вправе исполнить данные обязательства досрочно. 6. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Ответчиками обязательств по погашению основного долга в срок, указанный в пункте 5 настоящего соглашения, Ответчики обязаны уплатить Истцу пеню в размере 0,1 % неуплаченной (неполностью уплаченной) суммы причитающегося платежа за каждый день просрочки платежа. 7. Одновременно со сроками перечисления основной суммы долга Ответчики обязуются перечислить Истцу в погашение части начисленной суммы договорной неустойки, <данные изъяты> рубля 00 копеек. Сумма договорной неустойки (её часть) по срокам уплаты, соответственно, составляет: - до ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>) рублей; - до ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>) рублей; - до ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>) рублей. 8. Уплаченная Истцом по настоящему делу государственная пошлина в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек распределяется между сторонами следующим образом: Ответчики обязуются возместить истцу 100% суммы госпошлины – <данные изъяты> рублей 00 копеек путем перечисления на его расчетный счет или внесения в кассу в срок до ДД.ММ.ГГГГ. 9. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий настоящего мирового соглашения, в том числе неуплаты Ответчиками оговоренных денежных сумм в сроки, указанные в пунктах 5 и (или) 7 настоящего соглашения, Истец вправе обратиться в Павловский районный суд Воронежской области с ходатайством о выдаче исполнительного листа. Производство по делу по иску ЗАО «Агрофирма Павловская Нива» к ООО «Мир Тепла», Козлову Денису Валерьевичу о взыскании суммы невозвращенной предоплаты и договорной неустойки – прекратить. Определение может быть обжаловано в Воронежский областной суд через Павловский районный суд в течение десяти суток с момента его вынесения. Судья С.П.ГАРБУЗ