Дело № 2-1670/11
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
05 апреля 2011 года г. Ижевск Удмуртской Республики
Октябрьский районный суд г.Ижевска Удмуртской Республики в составе:
председательствующего судьи Дубовцева Д.Н.,
при секретаре Юшкиной А.С.,
рассмотрев в отрытом судебном заседании гражданское дело по иску Гимадутдинова Р.А. к Коробейников В.Л. о расторжении договора подряда, взыскании убытков, неустойки и компенсации морального вреда,
У С Т А Н О В И Л:
Гимадутдинова Р.А. (далее по тексту – истец) обратилась в суд с иском к Коробейникову В.Л. (далее по тексту – ответчик) о расторжении договора подряда от 21 декабря 2010 года, взыскании с ответчика убытков в сумме <данные изъяты> рублей, неустойки в размере <данные изъяты> рублей, компенсации морального вреда в размере <данные изъяты> рублей.
Требования мотивированы тем, что предусмотренные договором подряда работы ответчиком не исполнены.
В судебном заседании Истец Гимадутдинова Р.А. и ответчик Коробейников В.Л. представили письменное заявление об утверждении мирового соглашения, по условиям которого:
1. Истец Гимадутдинова Р.А. отказывается от исковых требований к Коробейников В.Л. о расторжении договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ, взыскании убытков в сумме <данные изъяты>, неустойки в размере <данные изъяты> рублей, компенсации морального вреда в размере <данные изъяты> рублей, В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.
2. Ответчик Коробейников В.Л. выплачивает истцу Гимадутдинова Р.А. денежную сумму в размере <данные изъяты>) рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ.
3. В случае неисполнения ответчиком Коробейников В.Л. условия мирового соглашения о выплате истцу Гимадутдинова Р.А. денежной суммы в размере <данные изъяты> в срок до ДД.ММ.ГГГГ, на сумму оставшегося долга начисляется неустойка в размере 3 % за каждый день просрочки, начиная с ДД.ММ.ГГГГ и до фактического погашения задолженности.
Стороны просили суд утвердить мировое соглашение, производство по делу прекратить, указав, что последствия утверждения мирового соглашения, им разъяснены и понятны.
Письменное заявление сторон приобщено к материалам гражданского дела.
Судом разъяснено сторонам, что в соответствии с частью 3 статьи 173, абзацем 5 статьи 220, статьей 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГПК РФ), при утверждении мирового соглашения одновременно прекращается производство по делу; повторное обращение в суд между теми же сторонами, о том же предмете и по тому же основанию не допускается; в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» на основании определения суда может быть выдан исполнительный лист для применения мер принудительного исполнения в случае уклонения от добровольного исполнения условий утвержденного судом мирового соглашения.
Суд, исследовав и проанализировав материалы гражданского дела, признал возможным утвердить мировое соглашение между истцом Гимадутдиновой Р.А. и ответчиком Коробейниковым В.Л., производство по гражданскому делу прекратить, поскольку утверждение мирового соглашения и прекращение производства по делу не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.
Руководствуясь статьями 173, 220, 221, 224-225 ГПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом Гимадутдинова Р.А. и ответчиком Коробейников В.Л. , по условиям которого:
1. Истец Гимадутдинова Р.А. отказывается от исковых требований к Коробейников В.Л. о расторжении договора подряда от 21 декабря 2010 года, взыскании убытков в сумме <данные изъяты> рублей, неустойки в размере <данные изъяты> рублей, компенсации морального вреда в размере <данные изъяты> рублей, В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.
2. Ответчик Коробейников В.Л. выплачивает истцу Гимадутдинова Р.А. денежную сумму в размере <данные изъяты>) рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ.
3. В случае неисполнения ответчиком Коробейников В.Л. условия мирового соглашения о выплате истцу Гимадутдинова Р.А. денежной суммы в размере <данные изъяты> рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, на сумму оставшегося долга начисляется неустойка в размере 3 % за каждый день просрочки, начиная с ДД.ММ.ГГГГ и до фактического погашения задолженности.
Производство по делу прекратить.
На определение может быть подана частная жалоба в Верховный суд УР через Октябрьский районный суд г.Ижевска в течение десяти дней со дня его вынесения.
Определение изготовлено председательствующим судьей на компьютере в совещательной комнате.
Председательствующий судья: Дубовцев Д.Н.
Секретарь