ДД.ММ.ГГГГ Октябрьский районный суд <адрес> в составе председательствующего: Марковой Н.В. при секретаре: Абрамович Р.Р. рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Красноярского общества защиты прав потребителей в интересах Кочергиной И.С. к ООО «Автор» о взыскании денежных средств по договору бытового подряда, неустойки, убытков, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа, УСТАНОВИЛ: Красноярское общество защиты прав потребителей обратилось в суд с иском в интересах Кочергиной И.С. к ООО «Автор», с учетом уточнений о взыскании денежных средств по договору бытового подряда в размере 68070 рублей, неустойки за нарушение срока выполнения работ в размере 1800 рублей, убытков в размере 8800 рублей, компенсации морального вреда в размере 3000 рублей, расходов на оплату услуг представителя в размере 12000 рублей, штрафа. В судебном заседании стороны представили проект мирового соглашения, согласно которому: 1. ООО «Автор» обязуется оплатить Кочергиной И.С. денежные средства, оплаченные по договору бытового подряда № М, в размере 68070 рублей. 2. ООО «Автор» обязуется оплатить Кочергиной И.С. неустойку за нарушение срока выполнения работ по договору бытового подряда №, в размере 1800 рублей 3. ООО «Автор» обязуется оплатить Кочергиной И.С. убытки в размере 8800 рублей 4. ООО «Автор» обязуется оплатить Кочергиной И.С. компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей 5. ООО «Автор» обязуется оплатить Кочергиной И.С. расходы за оплату представительства в суде, в размере 12000 рублей. В соответствии с мировым соглашением: Кочергина И.С. отказывается от своих материально-правовых требований, составляющих предмет вышеуказанного иска в полном объеме. Стороны договорились, что указанные в настоящем Мировом соглашении суммы будут уплачены в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В случае если ответчик в сроки, предусмотренные настоящим Мировым соглашением не осуществить выплату денежных средств в размере, предусмотренном настоящим Мировым соглашением, данная сумма в размере 93 670 рублей может быть взыскана в принудительном порядке в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве». Стороны просят утвердить данное мировое соглашение, которое подписано ими в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст. 173 ГПК РФ о том, что заявление истца об отказе от иска, признание иска ответчиком и условия мирового соглашения сторон заносятся в протокол судебного заседания и подписываются истцом, ответчиком или обеими сторонами. В случае, если отказ от иска, признание иска или мировое соглашение сторон выражены в адресованных суду заявлениях в письменной форме, эти заявления приобщаются к делу, на что указывается в протоколе судебного заседания. Суд разъясняет истцу, ответчику или сторонам последствия отказа от иска, признания иска или заключения мирового соглашения сторон. При отказе истца от иска и принятии его судом или утверждении мирового соглашения сторон суд выносит определение, которым одновременно прекращается производство по делу. В определении суда должны быть указаны условия утверждаемого судом мирового соглашения сторон. При признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований. В случае непринятия судом отказа истца от иска, признания иска ответчиком или неутверждения мирового соглашения сторон суд выносит об этом определение и продолжает рассмотрение дела по существу.», а так же ст. 221 ГПК РФ о том что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается, сторонам разъяснены и понятны. Суд, считает, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону и совершено в интересах сторон. Руководствуясь ст. ст. 39, 173, п.4 ст.220, 221 ГПК РФ, ОПРЕДЕЛИЛ: Утвердить заключенное между сторонами мировое соглашение, согласно которому: 1. ООО «Автор» обязуется оплатить Кочергиной И.С. денежные средства, оплаченные по договору бытового подряда № М, в размере 68070 рублей. 2. ООО «Автор» обязуется оплатить Кочергиной И.С. неустойку за нарушение срока выполнения работ по договору бытового подряда №, в размере 1800 рублей 3. ООО «Автор» обязуется оплатить Кочергиной И.С. убытки в размере 8800 рублей 4. ООО «Автор» обязуется оплатить Кочергиной И.С. компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей 5. ООО «Автор» обязуется оплатить Кочергиной И.С. расходы за оплату представительства в суде, в размере 12000 рублей. В соответствии с мировым соглашением: Кочергина И.С. отказывается от своих материально-правовых требований, составляющих предмет вышеуказанного иска в полном объеме. Стороны договорились, что указанные в настоящем Мировом соглашении суммы будут уплачены в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В случае если ответчик в сроки, предусмотренные настоящим Мировым соглашением не осуществить выплату денежных средств в размере, предусмотренном настоящим Мировым соглашением, данная сумма в размере 93 670 рублей может быть взыскана в принудительном порядке в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве». Гражданское дело по иску Красноярского общества защиты прав потребителей в интересах Кочергиной И.С. к ООО «Автор» о взыскании денежных средств по договору бытового подряда, неустойки, убытков, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа, производством прекратить. Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается. Определение может быть обжаловано в <адрес>вой суд в течение 10-ти дней, с подачей жалобы через Октябрьский районный суд <адрес>. Копия верна Подписано председательствующим Судья: Маркова Н.В.