Дело № 2-990/11

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

16 июня 2011 года Октябрьский районный суд г. Томска Томской области в составе: председательствующего судьи Долбня С.А.,

при секретаре Суван-оол У.В.,

с участием представителя истца Акимовой О.Н. – Акимова Н.И. по доверенности от 27.07.2009 года,

представителей ответчика ООО "Прима СВ" - Мансурова И.Л., Кох Е.С. по ордеру № 67 от 16.07.2011 года

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Томске гражданское дело по иску Акимовой О.Н. к ООО "Прима СВ" о взыскании неустойки по договору бытового подряда, компенсации морального вреда, по встречному иску ООО "Прима СВ" к Акимовой О.Н. о взыскании неосновательного обогащения, пени за нарушение порядка и сроков оплаты по договору бытового подряда,

УСТАНОВИЛ:

Акимова О.Н. обратилась в суд с иском, в котором просит взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Прима СВ" (далее ООО "Прима СВ") в свою пользу неустойку за нарушение срока окончания работ в размере 360 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 70 000 рублей.

Не согласившись с заявленным иском, ООО "Прима СВ" обратилось со встречным исковым заявлением, в котором просило взыскать с Акимовой О.Н. в свою пользу сумму неосновательного обогащения в размере 27 788 рублей, пеню за нарушение порядка и сроков оплаты по договору подряда в размере 9 800 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 327 рублей 64 копейки, расходы по оплате услуг адвоката в размере 15 000 рублей.

В судебном заседании представитель истца по первоначальному иску Акимовой О.Н. – Акимов Н.И., действующий на основании доверенности от 27.07.2009 реестр. № 4458, с правом заключения мирового соглашения, с одной стороны и представитель ответчика по первоначальному иску ООО "Прима СВ" – Мансуров И.Л., действующий на основании Устава, с другой стороны, пришли к мировому соглашению на следующих условиях:

1. ООО "Прима СВ" выплачивает Акимовой О.Н. 30 000 (тридцать тысяч) рублей, в свою очередь, Акимова О.Н. отказывается от исковых требований. От исковых требований к Акимовой О.Н. в взыскании неустойки и стоимости печи ООО "Прима СВ" отказывается.

2. Стороны настоящим соглашением установили, что указанная в п. 1 сумма в 30 000 рублей будет выплачиваться частями в срок до 10 июля 2011 года.

Положения ст. ст. 173, 220, 221 ГПК РФ сторонам разъяснены и понятны.

Условия мирового соглашения отражены в отдельном документе, подписанном представителями сторон, обладающими полномочиями на заключение мирового соглашения. Письменный текст мирового соглашения приобщен к материалам дела.

Сторонам разъяснены и понятны последствия принятия судом и утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. ст. 220, 221 ГПК РФ.

Согласно ст. 39 ГПК РФ, стороны могут окончить дело мировым соглашением. Суд не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Поскольку в данном случае мировое соглашение не противоречит закону, не нарушает прав и законных интересов других лиц, нет каких-либо иных законных оснований для отказа в утверждении заключенного сторонами мирового соглашения, суд считает, что мировое соглашение должно быть утверждено, а производство по делу, в соответствии со ст.ст.173, 220, 221 ГПК РФ, подлежит прекращению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.39, 173, 220, 221 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между представителем истца по первоначальному иску Акимовой О.Н. – Акимовым Н.И., действующим на основании доверенности от 27.07.2009 реестр. № 4458, с правом заключения мирового соглашения, с одной стороны и представителем ответчика по первоначальному иску ООО "Прима СВ" – Мансуров И.Л., действующим на основании Устава, с другой стороны, на следующих условиях:

1. ООО "Прима СВ" выплачивает Акимовой О.Н. 30 000 (тридцать тысяч) рублей, в свою очередь, Акимова О.Н. отказывается от исковых требований. От исковых требований к Акимовой О.Н. в взыскании неустойки и стоимости печи ООО "Прима СВ" отказывается.

2. Стороны настоящим соглашением установили, что указанная в п. 1 сумма в 30 000 рублей будет выплачиваться частями в срок до 10 июля 2011 года.

В связи с утверждением мирового соглашения производство по настоящему гражданскому делу по исковому заявлению Акимовой О.Н. к ООО "Прима СВ" о взыскании неустойки по договору бытового подряда, компенсации морального вреда, по встречному иску ООО "Прима СВ" к Акимовой О.Н. о взыскании неосновательного обогащения, пени за нарушение порядка и сроков оплаты по договору бытового подряда прекратить.

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

На определение может быть подана частная жалоба в Томский областной суд через Октябрьский районный суд г. Томска в течение 10 дней со дня его вынесения.

Судья: С.А. Долбня