О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

26 июня 2012 года Октябрьский районный суд г. Улан – Удэ в составе председательствующего судьи Номогоевой З.К., при секретаре Шаракшанэ А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по исковому заявлению Сергеевой ФИО6 к Полуянову ФИО7 о взыскании денежных средств,

У С Т А Н О В И Л:

Обращаясь в суд, Сергеева Е.В. просит взыскать с ответчика сумму 854 700 за нарушение сроков исполнения работ по договору подряда. Свой иск Сергеева Е.В. мотивирует тем, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и ответчиком был заключен договор строительного подряда, по условиям которого ответчик обязался выполнить работы по приобретению строительного материала, строительству жилого дома и возведению сруба гаража на участке в <адрес>. Пунктом 1.4 данного договора установлено начало работ с 15.07.2010г. и сдача ее заказчику 30.08.2010г. По требованию Полуянова В.Г. на приобретение строительного материала истец предала последнему сумму в 300000 рублей, на которую оформила кредит в банке. В последующем, ответчику было передано еще 150000 рублей. Кроме того, истцом самостоятельно были оплачены услуги по заливки фундамента. В общей сложности, Полуянову В.Г. было выплачено 525000 рублей, однако работы по строительству не выполнены. Также истец прост взыскать с ответчика сумму неустойки в размере 329700 рублей за нарушение сроков окончания работ, предусмотренную п. 3.2 заключенного договора. В связи с чем просит исковые требования удовлетворить.

В судебном заседании истец Сергеева Е.В., представитель ответчика Чукреева О.Б., действующая на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ пришли к решению о завершении дела мировым соглашением.

По условиям мирового соглашения: 1. Ответчик обязуется выполнить работы надлежащего качества, согласно договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ, в срок с 10.07.2012г. по 10.09.2012г., а Истец обязуется после принятия выполненных работ оплатить денежные средства в размере 145000 рублей. В случае неисполнения Ответчиком в срок с 10.07.012г. по 10.09.2012г взятых на себя обязательств по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ, последний выплачивает истцу денежные средства в размере 600000 (шестьсот тысяч) рублей в срок до 30.09.2012г.

2. Истец отказывается от своих материально-правовых требований к ответчику, составляющих предмет вышеуказанного иска, в полном объеме.

3. В случае не выплаты Ответчиком денежных средств в размере 600000 (шестьсот тысяч) рублей в срок до 30.09.2012г. Истец вправе обратиться в Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ с ходатайством о выдаче исполнительного листа.

4. Расходы по оплате госпошлины подлежат взысканию с Ответчика.

Стороны пришли к соглашению о заключении мирового соглашения на названных условиях.

Условия мирового соглашения оговорены в заявлении, которое подписано сторонами и приобщено к материалам дела.

Сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ.

Полномочия представителя ответчика Чукреевой О.Б. на заключение и подписание мирового соглашения проверены судом и закреплены доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ № №

Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон и выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересы иных лиц, руководствуясь ст.ст. 39, 173, 220, 224, 225 ГПК РФ, суд,

О П Р Е Д Е Л И Л:

Утвердить мировое соглашение между Сергеевой ФИО6 и Полуяновым ФИО7.

По условиям мирового соглашения 1. Ответчик обязуется выполнить работы надлежащего качества, согласно договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ, в срок с 10.07.2012г. по 10.09.2012г., а Истец обязуется после принятия выполненных работ оплатить денежные средства в размере 145000 рублей. В случае неисполнения Ответчиком в срок с 10.07.012г. по 10.09.2012г взятых на себя обязательств по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ, последний выплачивает истцу денежные средства в размере 600000 (шестьсот тысяч) рублей в срок до 30.09.2012г.

2. Истец отказывается от своих материально-правовых требований к Ответчику, составляющих предмет вышеуказанного иска, в полном объеме.

3. В случае не выплаты Ответчиком денежных средств в размере 600000 (шестьсот тысяч) рублей в срок до 30.09.2012г., Истец вправе обратиться в Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ с ходатайством о выдаче исполнительного листа.

4. Расходы по оплате госпошлины подлежат взысканию с Ответчика.

Взыскать с Полуянова ФИО7 в муниципальный бюджет г. Улан-Удэ госпошлину в размере 11747 рублей.

Производство по делу по исковому заявлению Сергеевой ФИО6 к Полуянову ФИО7 о взыскании денежных средств прекратить.

Определение может быть обжаловано в течение 15 дней в Верховный Суд Республики Бурятия.

Судья: З.К. Номогоева