ОПРЕДЕЛЕНИЕ Дело № 2-4229-2011 г. о прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения «24» ноября 2011 года г.Белгород Октябрьский районный суд г.Белгорода в составе: - председательствующего судьи …………………………………………Фурмановой Л.Г., - при секретаре ……………………………………………………………Мозалевой О.С., - с участием истицы Мариевской И.В., ее представителя в порядке ст.53 ГПК РФ Носков А.А., - ответчика…………………………………………………………………Стародубцева Е.И., рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Мариевской И………В……. к индивидуальному предпринимателю Стародубцеву Е…… И…… о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, у с т а н о в и л: …….года между сторонами был заключен договор подряда, по условиям которого ответчик обязался в срок с ……года по ……года выполнить работы по утеплению дома № …… по пер…….. в с…….. ……..района, путем нанесения на стены дома напыления пенополиуретанового слоя толщиной 40-45 мм. По договоренности сторон истица произвела предоплату за выполнение ответчиком указанных видов работ в сумме ……рублей. Однако взятые на себя обязательства ответчик не исполнил. Дело инициировано иском Мариевской И.В., которая просит расторгнуть вышеуказанный договор подряда, взыскать с ответчика в ее пользу оплаченные в счет исполнения данного договора денежные средства в сумме …….рублей, неустойку за нарушение срока выполнения обязательств по договору в сумме …….рублей, компенсацию морального вреда в сумме ……..рублей. В судебном заседании стороны по делу сделали заявление, указали на достижение между ними мирового соглашения на следующих условиях: 1. Ответчик ИП Стародубцев Е.И. обязуется оплатить истице Мариевской И.В. в счет предъявленных ею требований денежные средства в сумме ……..(…….) рублей в срок до …….года в следующем порядке: - …….(……) рублей - в срок до «…….» декабря ….…. года, - ……(……) рублей - в срок до «……»……..года, - …….(…….) рублей - в срок до «…….»………..года. 2. Истица отказывается от заявленных исковых требований в размере, превышающем сумму, указанную в п.1 настоящего мирового соглашения. В связи с достижением мирового соглашения стороны просят прекратить производство по делу. Обсудив заявление об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу, суд приходит к выводу, что предложенные условия мирового соглашения не нарушают прав и законных интересов сторон, иных лиц, а также не противоречат закону. Сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст.ст. 39, 173, 220, 221 ГПК РФ о том, что в случае прекращения производства по делу, повторное обращение в суд о том же предмете и по тем же основаниям не допускается. Заявление об утверждении мирового соглашения подписано сторонами, приобщено к материалам дела в соответствии с ч.1 ст.173 ГПК РФ, сделано добровольно. Значение, характер и последствия утвержденного мирового соглашения и прекращения производства по делу стороны осознают и понимают, о чем указано в тексте заявления. Сторонам разъяснены последствия неисполнения условий мирового соглашения и возможности принудительного его исполнения. Таким образом, учитывая, что заключенное сторонами мировое соглашение, не противоречит закону, совершено в их интересах, выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересы иных лиц, суд считает возможным утвердить мировое соглашение на вышеуказанных условиях. Руководствуясь ст.ст.39, 173, 220 абз.5, 221, 224, 225 ГПК РФ, суд о п р е д е л и л: Утвердить мировое соглашение, заключенное между истицей Мариевской И……. В……. - с одной стороны и ответчиком ИП Стародубцевым Е…… И…… - с другой стороны по условиям которого: 1. Ответчик ИП Стародубцев Е.И. обязуется оплатить истице Мариевской И.В. в счет предъявленных ею требований денежные средства в сумме …….(……) рублей в срок до …….года в следующем порядке: - …….(…….) рублей - в срок до «…….»………года, - ……(…….) рублей - в срок до «……»…….года, - …….(……) рублей - в срок до «…..»……..года. 2. Истица отказывается от заявленных исковых требований в размере, превышающем сумму, указанную в п.1 настоящего мирового соглашения. Производство по гражданскому делу по иску Мариевской И…… В к индивидуальному предпринимателю Стародубцеву Е……И…… о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда - прекратить. Определение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Белгородского областного суда путем подачи кассационной жалобы через Октябрьский районный суд г.Белгорода в течение десяти дней со дня его вынесения.