дело №2-129/2011
Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации
25 января 2011 года город Уфа
Октябрьский районный суд города Уфы Республики Башкортостан в составе
председательствующего судьи Гафуровой Р.К.
при секретаре Кузнецовой К.Н.
с участием истца - Миннигалеева А.Ш., представителя истца - Шариповой Г.С., действующей по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, ответчика - Хасанова Х.Ш., представителя ответчика - Хакимовой А.В., действующей по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Миннигалеева А.Ш. к Хасанову Х.Ш. о защите прав потребителя,
у с т а н о в и л:
Миннигалеев А.Ш. обратился в Советский районный суд г.Уфы с иском к Хасанову Х.Ш. и на основании п.1 и п.5 ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей» просил взыскать с ответчика предоплату - 75000 рублей; неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 98000 рублей; а также расходы по оплате услуг представителя - 10000 рублей, расходы в сумме 384,70 рублей и штраф в доход государства за отказ от добровольного исполнения требований в размере 50% от взысканной суммы.
В обосновании требований указано, что 05.10.2009 года между Миннигалеевым А.Ш. и Хасановым Х.Ш. был заключен договор возмездного оказания услуг, согласно которому ответчик обязался по заданию истца оказать услуги по изготовлению лестницы с покрытием полимерным составом, истец в свою очередь обязался оплатить его услуги в сумме 98000 рублей. С этой целью ответчик получил от истца 01.10.2009 года предоплату на исполнение вышеназванной работы в сумме 75000 рублей, что подтверждается собственноручно написанной ответчиком распиской. Договор заключался истцом исключительно для личных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Согласно договору срок оказания услуг до 01 ноября 2009 года. При этом ответчик обязался в соответствии с пунктом 2.1.2 договора приступить к исполнению своих обязанностей не позднее 1 дня со дня подписания договора. Однако принятые на себя обязательства ответчик не выполнил. На неоднократные требования истца о возврате уплаченной суммы ответчик ответил отказом. 04.05.2010 года истцом в адрес ответчика направлена претензия о добровольном возврате уплаченной суммы, но ответчик на претензию не ответил, деньги в сумме 75000 рублей не вернул.
На основании определения Советского районного суда г.Уфы от 15 сентября 2010 года гражданское дело по иску Минннигалеева А.Ш. к Хасанову Х.Ш. о защите прав потребителя передано для рассмотрения по подсудности в Октябрьский районный суд г.Уфы (л.д.31).
В судебном заседании истец и его представитель по изложенным выше основаниям просили удовлетворить исковые требования, пояснив, что при заключении договора ответчик представлялся индивидуальным предпринимателем.
Ответчик и его представитель в свою очередь пояснили, что работы по договору были начаты, закуплен материал на 64000 рублей. Договор заключался с ответчиком как с физическим лицом, поскольку он индивидуальным предпринимателем не является.
Выслушав объяснения участников процесса, исследовав материалы дела, суд находит исковые требования подлежащими отклонению.
Пунктом 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 1994 года №7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» разъяснено, что при рассмотрении дел, возникших в связи с осуществлением защитой прав потребителей, необходимо иметь в виду, что законодательство о защите прав потребителей регулирует отношения между гражданином, имеющим намерения заказать или приобрести либо заказывающим, приобретающим или использующим товары (работы, услуги) исключительно для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли, с одной стороны, и организацией (индивидуальным предпринимателем), производящей товары для реализации потребителем (изготовителем), реализующей товары потребителям по договору купли-продажи (продавцом), выполняющей продажи и оказывающей услуги потребителям по возмездному договору (исполнителем), - с другой стороны.
Учитывая это, суды не вправе руководствоваться законодательством о защите прав потребителей при разрешении споров, вытекающих из отношений между гражданами, вступающими в договорные отношения между собой с целью удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Исходя из Закона «О защите прав потребителей» изготовителями, продавцами, исполнителями являются организации (коммерческие и некоммерческие) независимо от форм собственности и от организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели.
Согласно статье 23 ГК РФ индивидуальным предпринимателем является гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и зарегистрированный в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя. Именно такой гражданин может являться изготовителем, исполнителем, продавцом, которые отвечают по Закону РФ «О защите прав потребителей».
В соответствии со статьями 702, 730 ГК РФ, а также Законом «О защите прав потребителей» под работами понимается деятельность (работа) исполнителя, осуществляющая за плату по заданию потребителя, имеющая материальный результат (строительство жилого дома, ремонт обуви и т.п.), который передается гражданину для удовлетворения личных (бытовых) нужд.
Исходя из Закона «О защите прав потребителей», в частности из определений понятий «потребитель», «продавец», «исполнитель», отношения регулируемые законодательством о защите прав потребителей, могут возникать из возмездных гражданско-правовых договоров на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг, в частности из договоров купли-продажи; подряда (бытового, строительного) и других договоров, направленных на удовлетворение личных (бытовых) нужд граждан, не связанных с извлечением прибыли.
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 2, приведенного выше Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации отношения с участием потребителей регулируются Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и принимаемыми в соответствии с ними иными законами и правовыми актами Российской Федерации.
В соответствии со ст.730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.
Договор бытового подряда является публичным договором (статья 426).
К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.
В соответствии со ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
Пунктом 5 статьи 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусмотрено, что в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) не определена - общей цены заказа.
Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
Из материалов дела следует, что 05.10.2009 года между Миннигалеевым А.Ш. (Заказчик) и Хасановым Х.Ш. (Исполнитель) заключен договор возмездного оказания услуг, согласно которому Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по изготовлению лестницы с покрытием полимерным составом, истец в свою очередь обязался оплатить его услуги в сумме 98000 рублей.
Согласно договору срок оказания услуг до 01 ноября 2009 года. При этом ответчик обязался в соответствии с пунктом 2.1.2 договора приступить к исполнению своих обязанностей не позднее 1 дня со дня подписания договора (л.д.6).
Как следует из текста договора, он заключался между физическими лицами и данных о том, что на момент заключения договора ответчик являлся индивидуальным предпринимателем, не имеется.
Из сообщения Межрайонной ИФНС России №39 по Республике Башкортостан следует, что в отношении Хасанова Х.Ш. отсутствуют сведения в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя.
Согласно объяснениям ответчика также установлено, что он не являлся и не является индивидуальным предпринимателем.
На основании изложенного, требования истца, предъявленные к ответчику, о защите прав потребителя, подлежат отклонению, поскольку отношения, возникшие между сторонами, не регулируются Законом РФ «О защите прав потребителей».
Руководствуясь ст.ст.12, 194-198 ГПК РФ, суд
р е ш и л:
в удовлетворении исковых требований Миннигалеева А.Ш. к Хасанову Х.Ш. о защите прав потребителя отказать за необоснованностью.
Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан через районный суд в течение 10 дней со дня принятия судом решения в окончательной форме.
Председательствующий: Р.К. Гафурова