Дело №2-1854-2011

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

11 ноября 2011 года.                               г. Новошахтинск

Новошахтинский районный суд Ростовской области

в составе:

председательствующего судьи Ленивко Е.А.

при секретаре Литвиновой М.О.

с участием адвоката Веригиной Н.Н.,

представителя ответчика МУП «ОКС» Мильтиной М.А., действующей на основании доверенности от 01.07.2011,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Кривоносовой С.А. к МУП «Организация капитального строительства» г. Новошахтинска о расторжении договора и взыскании денежных средств, 3-е лицо Администрация города Новошахтинска,

У С Т А Н О В И Л:

Истица обратилась в суд с иском к ответчику, в котором просит расторгнуть договор .......... об участии в долевом строительстве одноэтажного 4-квартирного жилого дома, имеющего строительный адрес: .......... ..........а от ..........., заключенный между ней и МУП «Организация капитального строительства», а также взыскать с ответчика МУП «Организация капитального строительства» г. Новошахтинска в ее пользу внесенные денежные средства на строительство одноэтажного 4-х квартирного жилого дома, имеющего строительный адрес: .......... ..........а в размере .......... рублей. В обоснование своих требований истица указала, что ........... между нею, Кривоносовой С.А. и ответчиком Муниципальным унитарным предприятием «Организация капитального строительства» был заключен договор .......... от ........... «Об участии в долевом строительстве одноэтажного 4-х квартирного жилого дома, имеющегося строительный адрес: .......... ..........а». Согласно пункта 1.1. указанного договоразастройщик взял на себя обязательство в предусмотренный договором срок своими силами и/или с привлечением третьих лиц построить (создать) одноэтажный 4-х квартирный жилой дом, имеющий строительный адрес: .........., ..........а, расположенный на земельном участке (кадастровый номер .......... площадью .......... кв.м., находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): .........., предназначенном под малоэтажную застройку. Пунктом 1.2 договора определено, чтозастройщик привлек ее, истицу по делу, в качестве участника долевого строительства с приобретением им прав и обязанностей по строительству указанного выше объекта с целью приобретения участником долевого строительства в свою очередь в собственность по окончании строительства объекта жилого помещения, характеристики которого указаны в пункте 1.3. данного договора. Жилое помещение, передаваемое застройщиком ей, участнику долевого строительства представляет собой:однокомнатную квартиру с условным .........., имеющую следующие плановые характеристики: общая площадь - 33,35 м.кв., жилая площадь - 18,15 м.кв., подсобная площадь 15,2 м.кв. Пунктом 1.5. договора определено, чтоплановый срок окончания строительства и предоставления Объекта для приемки комиссии - ............ Цена настоящего договора представляет собой сумму денежных средств на возмещение затрат на долевое строительство Объекта долевого строительства в сумме .......... руб. .......... копеек. Сумма цены договора должна быть уплачена участником единовременно, в течение 10 дней со дня подписания договора. Указанную сумму договора, согласно пункта 4.3. договора, оплачивает Администрация города Новошахтинска. Пунктом 7.1.1. договора определено, что в случае задержки сроков окончания строительства объекта более чем на три месяца, участник долевого строительства вправе во внесудебном порядке досрочно расторгнуть настоящий договор. Дата получения застройщиком указанного уведомления считается датой расторжения настоящего договора. При этом застройщик обязуется в течение 30 банковских дней с момента расторжения договора возвратить участнику долевого строительства фактически внесенные им денежные средства в рублях, в соответствии со ст. 9 Федерального Закона № 214- ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от ............ Администрация города свои обязательства по договору выполнила в полном объеме, денежные средства перечислены своевременно на расчетный счет застройщика. Ею было подписано обязательство о снятии с регистрационного учета по адресу: .........., и о сдаче данного ветхого жилья Муниципальному образованию «Город Новошахтинск». В свою очередь застройщик нарушил сроки окончания строительства объекта, более чем на три месяца, и до настоящего времени объект не выстроен и ей не передан. ........... между ними было заключено дополнительное соглашение .......... от ........... к договору .......... от ........... «Об участии в долевом строительстве». Данным соглашением плановый срок окончания строительства и предоставления объекта для приемки комиссии был продлен до ............ Данное соглашение не было зарегистрировано в Новошахтинском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации и картографии по Ростовской области. ........... она обратилась в МУП «Организация капитального строительства» с просьбой расторгнуть договор .......... от ........... «Об участии в долевом строительстве одноэтажного 4-квартирного жилого дома, имеющего строительный адрес: .......... ..........а» в связи с задержкой срока окончания строительства объекта (п.7.1.1. Договора). ........... она повторно подала в МУП «Организация капитального строительства» заявление с просьбой расторгнуть договор .......... ........... «Об участии в долевом строительстве одноэтажного 4- квартирного жилого дома, имеющего строительный адрес: .......... ..........а» в связи с задержкой срока окончания строительства объекта. Никакого ответа на оба ее заявления она не получила до настоящего времени. Объект так и не выстроен и ей не передан. В связи с чем она считает, что данный договор может быть расторгнут в судебном порядке по следующим основаниям. В силу ч.ч. 1.1., 2 ст. 9 вышеуказанного Федерального закона по требованию участника долевого строительства договор может быть расторгнут в судебном порядке в случае: прекращения или приостановления строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в состав которых входит объект долевого строительства, при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что в предусмотренный договором срок объект долевого строительства не будет передан участнику долевого строительства. Застройщик в случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, в течение двадцати рабочих дней со дня расторжения договора или в случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным частью 1.1 настоящей статьи, в течение десяти рабочих дней со дня расторжения договора обязан возвратить участнику долевого строительства денежные средства, уплаченные им в счет цены договора, а также уплатить проценты на эту сумму за пользование указанными денежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства по возврату денежных средств, уплаченных участником долевого строительства. Указанные проценты начисляются со дня внесения участником долевого строительства денежных средств или части денежных средств в счет цены договора до дня их возврата застройщиком участнику долевого строительства. Если участником долевого строительства является гражданин, указанные проценты уплачиваются застройщиком в двойном размере. Если в течение соответствующего установленного срока участник долевого строительства не обратился к застройщику за получением денежных средств, уплаченных участником долевого строительства в счет цены договора, и процентов на эту сумму за пользование указанными денежными средствами, застройщик не позднее дня, следующего за рабочим днем после истечения указанного срока, обязан зачислить денежные средства и проценты за пользование денежными средствами в депозит нотариуса по месту нахождения застройщика, о чем сообщается участнику долевого строительства. В случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения договора договор считается расторгнутым со дня направления другой стороне уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора. Указанное уведомление должно быть направлено по почте заказным письмом с описью вложения. В соответствии с вышеуказанными положениями договора и закона она, истец по делу, участник долевого строительства, направила ответчику, застройщику, предложение о расторжении договора в связи с задержкой сроков окончания строительства объекта, более чем на три месяца, и возврате мне полученных ответчиком денежных сумм. Данное предложение было получено представителем ответчика 15 ноября 2010 года и 15 сентября 2011 года, о чем свидетельствует запись на копии предложения. До настоящего времени суммы ей не выплачены. Просит исковые требования удовлетворить.

Истица в судебное заседание не явилась, о дне слушания дела извещена, согласно поступившему заявлению просила рассмотреть дело в её отсутствие с участием представителя. Дело рассмотрено в отсутствие истицы в порядке ст. 167 ГПК РФ.

Представитель истицы адвокат Веригина Н.Н. в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении, просила их удовлетворить, так как нарушение сроков строительства ответчиком не оспаривается. Нарушение сроков строительства фактически привело к тому, что истица вынуждена в течение длительного времени проживать в неблагоприятных условиях, в помещении признанном непригодным для проживания. При получении данных денежных средств она имеет намерение приобрести жилье на вторичном рынке и немедленно после этого переселиться.

Представитель ответчика МУП «ОКС» г. Новошахтинска Мильтина М.А., действующая на основании доверенности от ..........., в судебном заседании исковые требования признала частично и пояснила, что МУП «ОКС» г. Новошахтинска не возражает против расторжения договора об участии в долевом строительстве .......... от ............ Однако истица является участником долевого строительства по программе переселения из ветхого жилья, ставшего непригодным вследствие ведения горных работ. Цену договора в размере .......... руб. оплатила Администрация города Новошахтинска на основании договора на предоставление социальной выплаты для участия в долевом строительстве многоквартирного дома за счет средств, предусмотренных на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков, гражданину, подлежащему переселению из ветхого жилого фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, заключенного между указанной выше Администрацией города Новошахтинска и участником договора об участии в долевом строительстве, за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков, предоставляемых Кривоносовой С.А., как подлежащей переселению из ветхого жилищного фонда согласно ТЭО ликвидации шахты «Комсомольская Правда» ОАО «Ростовуголь», значащейся под №10. Гарантии, связанные с отселением из ветхого жилья, ставшего непригодным для проживания вследствие ведения горных работ, предоставляются на основании Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 июля 2005 года №428 «О порядке предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков», гражданам, непосредственно проживающим в жилых помещениях в качестве меры социальной поддержки. В соответствии с п.13 Правил предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков гражданин в пределах срока действия договора о предоставлении социальной выплаты вправе использовать социальную выплату на участие в долевом строительстве многоквартирного дома. Предоставление денежных средств, составляющих социальную выплату, непосредственно гражданам, подлежащим переселению из ветхого жилья, указанным постановление не предусмотрено. В случае расторжения гражданином договора на участие в долевом строительстве многоквартирного дома гарантии по обеспечению жилым помещением гражданина, переселяемого из ветхого помещения, остаются не выполненными. Так же, согласно п.7.1.1 договора об участии в долевом строительстве №1П2а-2 от 23.11.2009 в случае задержки сроков окончания строительства объекта более чем на три месяца, участники долевого строительства вправе во внесудебном порядке досрочно расторгнуть настоящий договор. При этом застройщик обязуется в течение 30 банковских дней с момента расторжения договора возвратить участнику долевого строительства фактически внесенные им денежные средства в рублях в соответствии со ст. 9 Федерального закона №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от ............ На основании изложенного, она полагает, что денежные средства, составляющие социальную выплату из федерального бюджета, должны быть возвращены Администрации города Новошахтинска для последующего решения вопроса о переселении заинтересованного лица в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 13.07.2005 №428. Все полученные по договору денежные средства были перечислены МУП «ОКС» г. Новошахтинска подрядным организациям, занятым на строительстве жилого .......... и инженерных сетей и коммуникаций, обеспечивающих ввод объекта в эксплуатацию. Предприятие сможет вернуть денежные средства в местный бюджет только после реализации данной квартиры другим участникам долевого строительства.

Представитель 3-го лица Администрации города Новошахтинска в судебное заседание не явился, о дне слушания дела извещен, просил рассмотреть дело в его отсутствие, согласно поступившему возражению просит вынести решение суда с учетом представленных в материалы дела доказательств. В случае удовлетворения исковых требований о расторжении договора денежные средства, уплаченные по договору вернуть на счет Администрации города Новошахтинска. Он не согласен с исковыми требованиями в части возврата при расторжении договора денежных средств, уплаченных по договору Администрацией города Новошахтинска истице, поскольку это противоречит Положению о порядке предоставления субсидий на приобретение жилья взамен сносимого, закрепленные в Постановлении Правительства РФ от 13.07.2005 №428, которое не предусматривает возможность предоставления наличных денежных средств субсидии непосредственно переселяемым гражданам. Данные положения он полагает не противоречат нормам части 2 статьи 9 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», поскольку они гарантируют реальную реализацию гражданином - участником долевого строительства защиту своих прав в случае расторжения договора в силу того, что мероприятия по содействию гражданам в приобретении жилья обеспечены государственными субвенциями. Нормы Федерального закона являются общими нормами права, определяющими положения субъектов в ряде стандартных ситуаций, тогда как вышеуказанное постановление Правительства РФ является специальной нормой, регулирующей правоотношения субъектов в ситуациях, которые не являются стандартными, и предусмотреть возникновение и регулирование которых на будущее время не возможно. В силу общих норм теории права при конкуренции общих и специальных норм права, применению подлежат специальные нормы, как направленные на регулирование именно узкого круга правоотношений. В связи с этим он считает, что положения п.2 ст. 9 вышеуказанного Федерального закона в части возврата денежных средств непосредственного гражданину к отношениям, возникающим при переселении граждан из ветхого жилья в рамках программы реструктуризации угольной промышленности, не подлежат применению. Поскольку денежные средства, уплачиваемые по договору были предоставлены истице в виде социальной выплаты для приобретения жилья за счет средств, предусмотренных на реализацию программ местного развития и обеспечению занятости для шахтерских городов и поселков гражданину, подлежащему переселению из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности, предусмотренных Правилами и являются целевыми, то он считает, что в случае расторжения договора, стороны должны вернуться в первоначальное положение, вследствие чего указанные денежные средства социальной выплаты должны быть возвращены застройщиком Администрации города Новошахтинска. Дело рассмотрено в его отсутствие в порядке ст. 167 ГПК РФ.

Выслушав пояснения представителей сторон, проверив и изучив материалы дела, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

В соответствии с ч.1 ст.1 Федерального закона №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» настоящий федеральный закон регулирует отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - участники долевого строительства) и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, а также устанавливает гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства.

Согласно ч.1 ст.6 данного Закона, застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3 настоящей статьи.

Согласно ч.3 ст.6 данного Закона в случае, если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора. Изменение предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии с п.1 ч.1 ст. 9 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора в случае: неисполнения застройщиком обязательства по передаче объекта долевого строительства в срок, превышающий установленный договором срок передачи такого объекта на два месяца.

В силу ч.ч. 1.1., 2 ст.9 вышеуказанного Федерального закона по требованию участника долевого строительства договор может быть расторгнут в судебном порядке в случае:

прекращения или приостановления строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в состав которых входит объект долевого строительства, при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что в предусмотренный договором срок объект долевого строительства не будет передан участнику долевого строительства.

Застройщик в случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, в течение двадцати рабочих дней со дня расторжения договора или в случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным частью 1.1 настоящей статьи, в течение десяти рабочих дней со дня расторжения договора обязан возвратить участнику долевого строительства денежные средства, уплаченные им в счет цены договора, а также уплатить проценты на эту сумму за пользование указанными денежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства по возврату денежных средств, уплаченных участником долевого строительства. Указанные проценты начисляются со дня внесения участником долевого строительства денежных средств или части денежных средств в счет цены договора до дня их возврата застройщиком участнику долевого строительства. Если участником долевого строительства является гражданин, указанные проценты уплачиваются застройщиком в двойном размере. Если в течение соответствующего установленного срока участник долевого строительства не обратился к застройщику за получением денежных средств, уплаченных участником долевого строительства в счет цены договора, и процентов на эту сумму за пользование указанными денежными средствами, застройщик не позднее дня, следующего за рабочим днем после истечения указанного срока, обязан зачислить денежные средства и проценты за пользование денежными средствами в депозит нотариуса по месту нахождения застройщика, о чем сообщается участнику долевого строительства.

В случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения договора договор считается расторгнутым со дня направления другой стороне уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора. Указанное уведомление должно быть направлено по почте заказным письмом с описью вложения.

В судебном заседании установлено, что ........... между участником долевого строительства Кривоносовой С.А., истицей по делу, и застройщиком МУП «Организация капитального строительства» г. Новошахтинска заключен договор ..........П2а-2 об участии в долевом строительстве одноэтажного 4-х квартирного жилого дома, имеющего строительный адрес: .......... ..........а. Данный договор зарегистрирован в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним ............ Согласно условиям данного договора ответчик принял на себя обязательство в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением третьих лиц построить одноэтажный 4-х квартирный жилой дом, имеющий строительный адрес: .......... ..........а. Жилое помещение, передаваемое истице представляет собой однокомнатную квартиру с условным .........., имеющую следующие плановые характеристики: общая площадь - 33,35 кв.м., жилая площадь - 18,15 кв.м., подсобная площадь 15,2 кв.м. Плановый срок окончания строительства и предоставления объекта для приемки комиссии (п.5.1., п.1.5 Договора), до которого застройщик принял на себя обязательство осуществить строительство и предоставить объект для приемки приемочной комиссии, - ............ Согласно п.4.1 и 4.2 данного договора цена настоящего договора представляет собой сумму денежных средств на возмещение затрат на долевое строительство Объекта долевого строительства и денежных средств на оплату услуг застройщика и составляет .......... руб. Указанная сумма была в соответствии с договором .......... на предоставление социальной выплаты для участия в долевом строительстве многоквартирного дома за счет средств, предусмотренных на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков, гражданину, подлежащему переселению из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности от ..........., заключенного между Администрацией города Новошахтинска и Кривоносовой С.А. перечислена застройщику своевременно в соответствии с условиями договора, что не оспаривается сторонами. В связи с переносом сроков окончания строительства сторонами было заключено дополнительное соглашение .......... к договору .......... об участии в долевом строительстве одноэтажного 4-х квартирного жилого дома, имеющего строительный адрес: .......... ..........а от ..........., согласно которому срок окончания строительства указан ............ Однако данное дополнительное соглашение, хотя и было подписано сторонами, но в установленном порядке не зарегистрировано. К указанному сроку строительство не окончено, что подтверждается письмом ответчика от ........... на заявление истицы о расторжении договора от ..........., согласно которому ответчик не возражал против расторжения договора, но с возвращением денежных средств после реализации данной квартиры в Администрацию города Новошахтинска, перечислившую данные денежные средства.

Пунктом 7.1.1. вышеуказанного договора .......... об участии в долевом строительстве, устанавливающим ответственность застройщика, предусмотрено, что в случае задержки сроков окончания строительства Объекта, более чем на три месяца, участник долевого строительства вправе во внесудебном порядке досрочно расторгнуть настоящий договор. Дата получения Застройщиком указанного уведомления считается датой расторжения настоящего Договора. При этом застройщик обязуется в течение 30 банковских дней с момента расторжения Договора возвратить Участнику долевого строительства фактически внесенные им денежные средства в рублях, в соответствии со ст. 9 Федерального Закона №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004.

Учитывая, что предусмотренные законом и договором основания для расторжения договора об участии в долевом строительстве установлены в судебном заседании и признаны представителем ответчика, суд полагает возможным исковые требования этой части удовлетворить.

Однако, поскольку денежные средства, уплаченные по договору участия в долевом строительстве, были представлены истице в виде социальной выплаты для приобретения жилья за счет средств, предусмотренных на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков гражданину, подлежащему переселению из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности,предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от ........... .......... и являются целевыми, были перечислены Администрацией города Новошахтинска в рамках договора .......... на предоставление социальной выплаты, каких-либо денежных средств непосредственно истицей во исполнение оспариваемого договора об участии в долевом строительстве не вносилось, суд полагает обязать МУП «ОКС» г. Новошахтинска возвратить денежные средства, перечисленные Администрацией города Новошахтинска в соответствии с условиями вышеуказанных договоров, в сумме .......... руб. на счет Администрации города Новошахтинска Ростовской области для последующего предоставления социальной выплаты истице Кривоносовой С.А., подлежащей переселению из ветхого жилищного фонда, согласно ТЭО ликвидации ш. «Комсомольская правда» ОАО «Ростовуголь» значащейся под №10 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от ........... .........., отказав истице в удовлетворении исковых требований в части взыскания и перечисления данных денежных средств непосредственно ей.                                                   

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

                                                                       Р Е Ш И Л :

            Расторгнуть договор ..........П2а-2 «Об участии в долевом строительстве одноэтажного 4-х квартирного жилого дома, имеющего строительный адрес: .......... ..........а», заключенный ........... между Муниципальным унитарным предприятием «Организация капитального строительства» г. Новошахтинска иКривоносовой Светланой Александровной.

            Обязать Муниципальное унитарное предприятие «Организация капитального строительства» г. Новошахтинска возвратить денежные средства в сумме .......... руб. на счет Администрации города Новошахтинска .........., ОГРН .........., УФК по Ростовской области (Администрация города Новошахтинска), л/сч .........., БИК .........., ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г.Ростов-на-Дону, назначение платежа (.......... л.с. .......... предоставленные Кривоносовой С.А. в виде социальной выплаты, для последующего предоставления социальной выплаты Кривоносовой С.А., подлежащей переселению из ветхого жилищного фонда, согласно ТЭО ликвидации ш. «Комсомольская правда» ОАО «Ростовуголь» значащейся под №10.

            В удовлетворении требований о взыскании с Муниципального унитарного предприятия «Организация капитального строительства» г. Новошахтинска в пользу Кривоносовой С.А., оплаченных в рамках исполнения договора ..........П2а-2 «Об участии в долевом строительстве одноэтажного 4-х квартирного жилого дома, имеющего строительный адрес: .......... ..........а», заключенного ..........., отказать.

            Решение может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Новошахтинский районный суд Ростовской области в течение 10 дней.

                      Судья (подпись)

Решение изготовлено 16.11.2011.