Дело № 2-1336/11
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
24 марта 2011 года
Ново - Савиновский районный суд города Казани РТ в составе:
председательствующего судьи Телешовой С.А.
при секретаре судебного заседания Габсатаровой Д.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Галиева Р.М. к индивидуальному предпринимателю Салаватуллиной О.Б. об обязании выполнить работы по установке оконного отлива, взыскании суммы, денежной компенсации морального вреда,
УСТАНОВИЛ:
Галиев Р.М., основывая свои требования на положениях Закона РФ «О защите прав потребителей» обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю Салаватуллиной О.Б. об обязании выполнить работы по установке оконного отлива, предусмотренные договором подряда от --.--.---- г., заключенным между сторонами, взыскании суммы неустойки в размере --- --- ---, денежной компенсации морального вреда в сумме --- --- ---.
В ходе судебного заседания представители сторон заявили ходатайство о заключении мирового соглашения, по условиям которого:
1. Ответчик - индивидуальный предприниматель Салаватуллина О.Б. принимает на себя обязательства в течение 7 рабочих дней с момента утверждения мирового соглашения судом осуществить монтажные работы по установке оконного отлива Галиеву Р.М. на трехстворчатое окно в соответствии с условиями договора подряда от --.--.---- г.
2) Истец Галиев Р.М. отказывается от исковых требований к индивидуальному предпринимателю Салаватуллиной О.Б. о взыскании неустойки и принимает на себя обязательства принять выполненные работы и оплатить индивидуальному предпринимателю Салаватуллиной О.Б. --- --- --- в течение 3-х банковских дней с момента осуществления этих работ.
Условия мирового соглашения изложены в письменном виде, приобщены к материалам дела и подписаны представителями сторон, полномочия которых, в том числе, на заключение мирового соглашения, подтверждены доверенностями, оформленными надлежащим образом. Представителям сторон разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу.
Согласно ст. 220 ГПК РФ, суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.
Мировое соглашение, заключенное представителями сторон, не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон, выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересов других лиц, поэтому суд считает возможным утвердить его в предложенном варианте.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 39, 173, 220, 221, 224, 225 ГПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Утвердить мировое соглашение, заключенное представителем Галиева Р.М., с одной стороны, и представителем индивидуального предпринимателя Салаватуллиной О.Б., с другой стороны, по условиям которого:
1.Ответчик - индивидуальный предприниматель Салаватуллина О.Б. принимает на себя обязательства в течение 7 рабочих дней с момента утверждения мирового соглашения судом осуществить монтажные работы по установке оконного отлива Галиеву Р.М. на трехстворчатое окно в соответствии с условиями договора подряда от --.--.---- г.
2) Истец Галиев Р.М. отказывается от исковых требований к индивидуальному предпринимателю Салаватуллиной О.Б. о взыскании неустойки и принимает на себя обязательства принять выполненные работы и оплатить индивидуальному предпринимателю Салаватуллиной О.Б. --- --- --- в течение 3-х банковских дней с момента осуществления этих работ.
Производство по гражданскому делу по иску Галиева Р.М. к индивидуальному предпринимателю Салаватуллиной О.Б. об обязании выполнить работы по установке оконного отлива, взыскании суммы, денежной компенсации морального вреда, прекратить.
На определение может быть подана частная жалоба в Верховный суд Республики Татарстан через Ново-Савиновский районный суд города Казани в течение 10 дней.
Судья: Телешова С.А.