Дело № 2-3480/11                                                         Великий Новгород

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

15 июня 2011 года Новгородский районный суд Новгородской области в составе:

председательствующего судьи Юршо М. В.,

при секретаре                              Большаковой Н. С.,

с участием истца Свиридовой Т. С. и ее представителя Евстафьева Г. Б., представителя ответчика Кузьменко К. В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Свиридовой Т.С. к Обществу с ограниченной ответственностью «Бастион Миллениум» о взыскании неустойки,

у с т а н о в и л:

Свиридова Т. С. обратилась в суд с иском к ООО «Бастион Миллениум» (далее - Общество) о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ в размере 396 200 руб., указав в обоснование заявления, что 05 июля 2010 года между нею (заказчик) и Обществом (подрядчик) был заключен договор подряда №, по условиям которого ответчик обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ осуществить строительство жилого дома по проектной документации <данные изъяты> на земельном участке по адресу: Новгородский район и область, <адрес> однако надлежащим образом своих обязательств не выполнил.

В судебном заседании сторонами заявлено ходатайство об утверждении достигнутых сторонами условий мирового соглашения и прекращении производства по делу.

Условия мирового соглашения изложены в письменном заявлении, приобщенном к материалам дела, и подписаны истцом и представителем ответчика, которым разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. ст. 173 и 221 ГПК РФ, согласно которым повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Выслушав лиц, участвующих в деле, суд приходит к выводу о том, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах сторон и не нарушает интересы иных лиц.

Руководствуясь ст. ст. 39, 173, 220, 221, 224, 225 ГПК РФ, суд

о п р е д е л и л :

Утвердить мировое соглашение, заключенное между Свиридовой Т.С. и Обществом с ограниченной ответственностью «Бастион Миллениум» в лице генерального директора ККВ по условиям которого:

Истец Свиридова Т.С. отказывается от иска.

Ответчик Общество с ограниченной ответственностью «Бастион Миллениум» настоящим мировым соглашением признает, что расчеты в сумме 396 200 руб. по договору подряда от 05 июля 2010 года № произведены истцом ответчику в полном объеме.

Судебные расходы относятся на стороны соответственно.

Производство по делу по иску Свиридовой Т.С. к Обществу с ограниченной ответственностью «Бастион Миллениум» о взыскании неустойки прекратить.

В случае неисполнения в добровольном порядке условий мирового соглашения, определение подлежит принудительному исполнению.

На определение лицами, участвующими в деле, может быть подана частная жалоба в Судебную коллегию по гражданским делам Новгородского областного суда через Новгородский районный суд в течение 10 дней со дня вынесения.

Председательствующий                                                        М. В. Юршо