2-565/11 Р Е Ш Е Н И Е Именем Российской Федерации ........... с. Вольно-Надеждинское Судья Надеждинского районного суда Приморского края Герасимова М.А., с участием истца Стратичук О.В., при секретаре Константиновой О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Стратичук О.В. к ООО ДВ о защите прав потребителей, У С Т А Н О В И Л: Стратичук О.В. обратилась с иском о защите прав потребителей к компании ООО ДВ указав в иске, что ........... она заключила с ответчиком Договор подряда, в соответствии с которым ответчик обязался утеплить балкон, установить на нем пластиковые конструкции, при этом в соответствии с пунктом ............. указанного Договора, ответчик обязался выполнить указанные работы в срок до ........... За обусловленные работы она оплатила ответчику ............. рублей. До настоящего времени ответчик свои обязательства по До говору не исполнил. Она неоднократно просила ответчика завершить работу либо вернуть уплаченные деньги, однако, ответчик на её требования не реагирует. В связи с неисполнением ответчиком своих обязательств, просит суд расторгнуть Договор подряда от ........... и взыскать с ответчика уплаченную её сумму в размере ............. рублей. В судебном заседании Стратичук О.В. доводы иска поддержала, просит расторгнуть договор подряда, заключенный с ООО ДВ и взыскать с ответчика ............. рублей. Ответчик ООО ДВ в судебное заседание не явился. Судом принимались все меры для извещения ответчика, что подтверждается имеющимися в материалах дела конвертами с уведомлениями ответчика о датах слушания дела. Дело рассматривалось в отсутствие представителя ответчика ООО ДВ Выслушав доводы истца, изучив материалы дела, суд полагает необходимым исковые требования Стратичук О.В. удовлетворить в полном объеме. В материалах дела имеется договор подряда, согласно которого компания ООО ДВ и Стратичук О.В. заключили договор подряда, по которому компания ООО ДВ взяло на себя обязательства по выполнению следующих работ: доставка оконной конструкции и комплектующих, подъём на этаж, демонтаж старого оконного блока, монтаж новой конструкции, отделка откосов и вывоз мусора в срок до ............ В соответствии со ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» 1. Исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), 2. Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги). (в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ) В материалах дела имеются квитанции, подтверждающие уплату истцом ответчику по договору подряда денежных сумм в общем размере ............. рублей /л.д.6/. Согласно имеющегося в материалах дела листу замера заказ от ........... принятый на себя ответчиком включает установку балкона, внутреннюю отделку его, утепление балкона. Однако указанные работы не были исполнены ответчиком. В соответствии со ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» 1. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: (в ред. Федеральных законов от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 25.10.2007 N 234-ФЗ) назначить исполнителю новый срок; (в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ) поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). (в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ) Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. (в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ) 4. При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу). (в ред. Федеральных законов от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 21.12.2004 N 171-ФЗ). Учитывая, что ответчик в срок не выполнил свои обязательства по установке балкона, истец вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы ответчиком и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов, которые составили сумму ............. рублей, что подтверждается имеющимися в материалах дела квитанциями, оригиналы которых обозревались судом. При таких обстоятельствах, суд полагает, что требования Стратичук О.В. законны и обоснованы и подлежат полному удовлетворению. Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд Р Е Ш И Л: Исковые требования Стратичук О.В к компании ООО ДВ о расторжении договора подряда и взыскании сумм удовлетворить. Расторгнуть договор подряда заключенный ........... между ООО ДВ и Стратичук О.В.. Взыскать с ООО ДВ в пользу Стратичук О.В сумму ............. рублей. Решение может быть обжаловано в Приморский краевой суд через районный суд в срок 10 дней. Судья М.А. Герасимова
/Л.д.4/