Дело №

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

ДД.ММ.ГГГГ

Можайский городской суд <адрес> в составе

председательствующего судьи Зимиловой Т.Н.

при секретаре ФИО2

рассмотрев в предварительном судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> о возмещении убытков, компенсации морального вреда

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 обратился в суд с вышеуказанным иском, просит взыскать с ответчика в его пользу проценты (пени) в сумме <данные изъяты>., понесенные убытки в сумме <данные изъяты> руб., компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты> руб.

В обоснование заявленных требований истец указывает, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ответчиком был заключен договор № ГСБ-157 на выполнение функции заказчика работ.Согласно п.1.1.указанного договора ответчик (исполнитель по договору) принял на себя обязательство от имени истца (заказчика по договору) от его имени и за его счет либо от собственного имени, но за счет заказчика выполнить функции заказчика работ по проектированию, оформлению и согласованию исходно-разрешительной документации, монтажу и пуско-наладке внутреннего газопровода жилого <адрес> пос.»Сосновые берега»,а истец (заказчик по договору) обязуется принять от исполнителя все исполненное и выплатить вознаграждение в размере и порядке, предусмотренных договором.07.05.2009г. истцом перечислены денежные средства на расчетный счет ответчика в сумме 203867 руб.Ответчик обязался выполнить работы в IV квартале 2009года,однако по факту пуск газа осуществлен Можайским подразделением Одинцовомежрайгаз в конце июля 2010 года; до настоящего времени с ответчиком не подписан акт приемки-передачи работ.П.8.1.договора предусмотрены штрафные санкции за нарушение сроков выполнения работ более, чем на 7 календарных дней в размере 0,1% от суммы, уплаченной истцом (заказчиком) за каждый день просрочки. Размер пени составляет <данные изъяты> коп. согласно приложенного расчета. Также в связи с нарушением ответчиком сроков выполнения работ истец вынужден был отапливать дом электроэнергией для поддержания минимальной температуры, в связи с чем понес убытки в сумме <данные изъяты> руб. за период с января 2010 года по апрель 2010 года. В связи с ненадлежащим исполнением обязательств ответчиком сроки въезда в загородный дом увеличились, так как при отсутствии газа проживать в доме невозможно. Компенсацию морального вреда истец оценивает в сумме <данные изъяты> руб.

Из п.4 договора усматривается, что ответчик (исполнитель по договору) обязан :собрать все необходимые данные для проектирования внутреннего газопровода жилого дома; за свой счет и на условиях по своему усмотрению заключить договор подряда с выбранной им подрядной организацией на разработку проектно-сметной документации газопровода; за свой счет и на условиях, согласованных с заказчиком, заключить договор подряда с выбранной по своему усмотрению подрядной организацией; а также заключить договор на оказание услуг на формирование и согласование разрешительной документации на жилой дом; принять от выбранных им подрядчиков все исполненное ими по сделкам и передать результаты выполненных работ заказчику.

До начала слушания дела по существу судом поставлен на обсуждение вопрос о передаче дела по подсудности в Одинцовский городской суд по месту нахождения ответчика.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился,в заявлении,адресованном суду,просит рассмотреть дело в его отсутствие.

Представитель истца ФИО3,действующая по доверенности, в судебное заседание не явилась,в заявлении,адресованном суду,просит рассмотреть дело в его отсутствие.

Ответчик –представитель ООО <данные изъяты> ФИО4,действующий по доверенности, в судебное заседание не явилась,в заявлении,адресованном суду,просит рассмотреть дело в его отсутствие; просит передать дело по подсудности в Одинцовский городской суд <адрес>ю

Проверив материалы дела, суд приходит к следующему:

Согласно ст.28 ГПК РФ Иск к организации предъявляется в суд по месту нахождения организации.

Как установлено судом из материалов дела, между истцом и ответчиком ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор № ГСБ-157 на выполнение функций заказчика.

Из п.4 договора усматривается, что ответчик (исполнитель по договору) по условиям данного договора обязан: собрать все необходимые данные для проектирования внутреннего газопровода жилого дома; за свой счет и на условиях по своему усмотрению заключить договор подряда с выбранной им подрядной организацией на разработку проектно-сметной документации газопровода; за свой счет и на условиях, согласованных с заказчиком, заключить договор подряда с выбранной по своему усмотрению подрядной организацией; а также заключить договор на оказание услуг на формирование и согласование разрешительной документации на жилой дом; принять от выбранных им подрядчиков все исполненное ими по сделкам и передать результаты выполненных работ заказчику; то есть по сути между истцом и ответчиком заключен договор подряда на сбор необходимых документов и заключение соответствующих договоров по монтажу и пуско-наладке внутреннего газопровода жилого <адрес>,расположенного в пос. «Сосновые берега» <адрес>, то есть, правоотношения, возникшие между истцом и ответчиком, регулируются главой 37 Гражданского Кодекса РФ.

Суд находит, что Закон РФ «О защите прав потребителей» не распространяется на правоотношения сторон,следовательно,данное дело неподсудно Можайскому городскому суду.

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу о том, что данное дело принято к производству Можайского городского суда с нарушением правил подсудности.

Из выписки из ЕГРЮЛ усматривается, что юридическим адресом ООО <данные изъяты> является следующий адрес: <адрес>Одинцовский район д.Солослово КИЗ Горки-9 тер. <адрес>,следовательно,указанное дело подсудно Одинцовскому городскому суду.

В соответствии с пп.3 п.2 ст.33 ГПК РФ суд передает дело на рассмотрение другого суда, если при рассмотрении дела в данном суде выявилось, что оно было принято к производству с нарушением правил подсудности.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пп.3 п.2 ст.33 ГПК РФ суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Гражданское дело № по иску ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью <данные изъяты> о возмещении убытков, компенсации морального вреда передать по подсудности в Одинцовский городской суд <адрес>.

На определение может быть подана частная жалоба в Мособлсуд через Можайский горсуд в течение 10 дней со дня постановления.

С У Д Ь Я