ОПРЕДЕЛЕНИЕ

пос.Тульский                                   01 августа 2011 года

Майкопский районный суд Республики Адыгея в составе:

председательствующего: Курочка О.И.,

при секретаре: Гайтян Р.Г.,

с участием представителей по доверенности: истца - Кочергиной Ю.А., ответчика - Габдрахмановой Г.З.,

рассмотрев в открытом заседании дело по исковому заявлению Кочергина Алексея Валерьевича к индивидуальному предпринимателю Букачу Виктору Ивановичу о понуждении к исполнению обязательств по договору бытового подряда, о возмещении ущерба, взыскании неустойки за просрочку исполнения договора и встречному иску Букача Виктора Ивановича к Кочергину Алексею Валерьевичу о взыскании суммы задолженности,

У С Т А Н О В И Л:

Кочергин А.В. обратился с иском к ответчику Букачу Виктору Ивановичу о понуждении к исполнению обязательств по договору бытового подряда, о возмещении ущерба, взыскании неустойки за просрочку исполнения договора. Букач В.И. подал встречный иск к Кочергину А.В. о взыскании сумм. Иски объединены в одном производстве.

В судебном заседании представители истца - Кочергина Ю.А. и ответчика - Габдрахманова Г.З., просили утвердить мировое соглашение, к которому пришли стороны. Кочергина Ю.А., просила прекратить производство по делу по иску Кочергина А.В., отказавшись от требований.

Представитель ответчика - Габдрахманова Г.З. от заявленного встречного требования Букача В.И. отказалась, также просила производство по делу прекратить, не возражала против прекращения производства по первоначальному иску.

Суд, заслушав стороны, изучив представленные документы, полагает, что в соответствии со ст.173 ГПК РФ имеются основания для утверждения мирового соглашения по делу, к которому пришли стороны: истец и ответчик совместно изложили текст мирового соглашения в письменном виде, текст соглашения подписали их представители, соглашение приобщено к материалам дела, сторонам разъяснены последствия заключения мирового соглашения и прекращения производства по настоящему иску, предусмотренные ст.220, 221 ГПК РФ. Настоящее мировое соглашение соответствует требованиям закона и не нарушает права других лиц.

Руководствуясь ст.ст.173, 220, 221, 224 ГПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Утвердить мировое соглашение, заключенное от имени истца Кочергина А.В. его представителем Кочергиной Ю.А. и от имени ответчика Букача В.И. его представителем Габдрахмановой Г.З. по исковому заявлению Кочергина Алексея Валерьевича к индивидуальному предпринимателю Букачу Виктору Ивановичу о понуждении к исполнению обязательств по договору бытового подряда, о возмещении ущерба, взыскании неустойки за просрочку исполнения договора и встречному иску Букача Виктора Ивановича к Кочергину Алексею Валерьевичу о взыскании суммы задолженности, в соответствии с условиями которого:

1.Стороны договорились о том, что Кочергин А.В. отказывается от своих исковых требований к индивидуальному предпринимателю Букачу И.В. о понуждении к исполнению обязательства по договору бытового подряда, взыскании неустойки за просрочку исполнения договора бытового подряда, а Букач В.И. отказывается от своих встречных требований к Кочергину А.В. о взыскании оплаты по договору бытового подряда и понесенных дополнительных расходов.

2.Кочергин Алексей Валерьевич выплачивает индивидуальному предпринимателю Букачу Виктору Ивановичу в 2-х дневный срок с момента подписания настоящего соглашения 50 000 рублей для окончательного производства работ по монтажу кровли и установки водостока системы «Аквасистем» в индивидуальном жилом доме по адресу: пос.Тульский, ул.Первомайская, 356.

Указанная сумма является окончательным расчетом между сторонами по договору от 1 марта 2010г.

3.Индивидуальный предприниматель Букач Виктор Иванович производит все необходимые работы для окончания монтажа кровли, включая установку водостока системы «Аквасистем», на индивидуальном жилом доме по адресу: <адрес>, принадлежащем Кочергину Алексею Валерьевичу, в срок до 14 августа 2011 года включительно.

Работы по монтажу кровли производятся из материала и подручных средств, предоставляемых индивидуальным предпринимателем Букачем Виктором Ивановичем.

4.В случае просрочки исполнения работ по монтажу кровли и установки водостока системы «Аквасистем», индивидуальный предприниматель Букач Виктор Иванович выплачивает Кочергину Алексею Валерьевичу неустойку в размере 3% от 50 000 рублей за каждый день просрочки.

Стороны просили мировое соглашение утвердить, а производство по делу прекратить. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст.220 ГПК РФ, сторонам разъяснены и понятны.

Принять отказ от исков Кочергина А.В. и Букача В.И, прекратить производство по делу по иску Кочергина Алексея Валерьевича к индивидуальному предпринимателю Букачу Виктору Ивановичу о понуждении к исполнению обязательств по договору бытового подряда, о возмещении ущерба, взыскании неустойки за просрочку исполнения договора и по встречному иску Букача Виктора Ивановича к Кочергину Алексею Валерьевичу о взыскании суммы задолженности, - за отказом истца и ответчика от требований.

Определение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Адыгея в срок 10 дней через Майкопский районный суд.

Судья -         Курочка О.И.