ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении мирового соглашения
и прекращении производства по делу
25 марта 2011 г. г.Москва
Люблинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Гончаровой В.И.
при секретаре Исакиной Ю.Г.
с участием истца Маштакова Н.Д., представителя ответчика по доверенности ФИО3
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2- 1366-11 по иску Маштакова Н.Д. к ООО « Таволга» о защите прав потребителей
УСТАНОВИЛ:
Истец. обратился в суд с иском к ответчику о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда по защите прав потребителей.
В обоснование требований указав, что заключил с ответчиком ДД.ММ.ГГГГ договор подряда на возведение бани «под ключ» на садовом участке по адресу: <адрес>, садоводческое товарищество « <данные изъяты>». Общая стоимость строительства составила <данные изъяты> рублей.. Дата начала строительства определена ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания строительства ДД.ММ.ГГГГ.. Согласно условиям договора он полностью оплатил договорную цену. Однако ответчик свои обязательства выполнил несвоевременно и некачественно, в связи с чем, просит взыскать с ответчика материальный ущерб в сумме <данные изъяты> рублей, неустойку <данные изъяты> рублей, установить заслонку на дверцу печи и компенсировать моральный вред жене в сумме <данные изъяты> рублей
В судебном заседании истец и ответчик выразили желание примириться и заявили ходатайство об утверждении заключенного между сторонами мирового соглашения и прекращения производства по делу. Согласно условиям представленного сторонами для утверждения судом мирового соглашения :
ООО «Таволга» передает гр.Маштакову Н.Д. денежные средства вразмере: <данные изъяты> копеек в качестве возмещения причиненного материального ущерба;
<данные изъяты> копеек в качестве компенсации за нарушение сроков начала и окончания строительства определенных договором подряда на строительство от ДД.ММ.ГГГГ №.
ООО «Таволга» передает Маштакову Н.Д. технический паспорт на установленную дровяную печь типа «Малютка», а так же устанавливает своими силами и за свой счет металлическую заслонку на установленную печь в срок до ДД.ММ.ГГГГ
Маштаков Н.Д. полностью отказывается от своих заявленных исковых требований о взыскании неустойки за нарушение сроков начала и окончания строительства объекта бани «Истра», расположенного по адресу: <адрес>, садоводческое товарищество «<данные изъяты>», уч.№ в отношении ООО «Таволга», а так же от требования о возмещении материального ущерба, причиненного нарушением сроков начала и окончания строительства, предоставлении технической документации на печь. Маштаков Н.Д. отказывается от требования взыскания с ООО «Таволга» компенсации морального вреда в пользу ФИО4 и взыскании штрафа согласно п.6 ст. 13 ФЗ «О защите прав потребителей».
Последствия утверждения мирового соглашения, предусмотренные ст ст.173, 220 ГПК РФ сторонам разъяснены и понятны.
Стороны просят данное мировое соглашение утвердить, а производство по делу прекратить.
Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст.221 ГПК РФ, сторонам разъяснены и понятны.
Суд, выслушав ходатайство сторон, изучив материалы дела, приходит к выводу, что заявленное ходатайство об утверждении мирового соглашения подлежит удовлетворению как основанное на законе.
В соответствии с требованиями ст. 173 ч. 3 ГПК РФ, суд утверждает мировое соглашение.
Судом установлено, что заключенное сторонами мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает ничьих прав, свобод и охраняемых законом интересов, стороны выразили волю примириться и заключить мировое соглашение на вышеприведенных условиях.
Стороны предупреждены о последствиях утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу в соответствии со ст. 173,220,221 ГПК РФ, а также о порядке принудительного исполнения определения о заключении мирового соглашения.
При таких обстоятельствах, с учетом приведенных норм права, суд полагает, что мировое соглашение подлежит утверждению, а производство по делу прекращению.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 220, 221, 224-225 ГПК РФ, суд
Определил:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между Маштаковым Н.Д. и ООО « Таволга», в соответствии с которым: ООО «Таволга» передает Маштакову Н.Д. денежные средства вразмере: <данные изъяты> копеек в качестве возмещения причиненного материального ущерба;
<данные изъяты> копеек в качестве компенсации за нарушение сроков начала и окончания строительства определенных договором подряда на строительство от ДД.ММ.ГГГГ №.
ООО «Таволга» передает Маштакову Н.Д. технический паспорт на установленную дровяную печь типа «Малютка», а так же устанавливает своими силами и за свой счет металлическую заслонку на установленную печь в срок до ДД.ММ.ГГГГ
Маштаков Н.Д. полностью отказывается от своих заявленных исковых требований о взыскании неустойки за нарушение сроков начала и окончания строительства объекта бани «Истра», расположенного по адресу: <адрес>, садоводческое товарищество «<данные изъяты>», уч№, в отношении ООО «Таволга», а так же от требования о возмещении материального ущерба, причиненного нарушением сроков начала и окончания строительства, предоставлении технической документации на печь. Маштаков Н.Д. отказывается от требования взыскания с ООО «Таволга» компенсации морального вреда в пользу ФИО4 и взыскании штрафа согласно п.6 ст. 13 ФЗ «О защите прав потребителей».
Гражданское дело № 2- 1366-11 по иску Маштакова Н.Д. к ООО « Таволга» о защите прав потребителей - прекратить.
На определение может быть подана частная жалоба в Московский городской суд в течение 10 дней.
Судья