Дело № 2-558/12
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
13 марта 2012 г.
Ленинский районный суд г.Владимира в составе:
председательствующего судьи Фирсовой И.В.,
при секретаре Мошковой В.С.,
с участием: истца Чеботаева В.А., представителя истца по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ Бакалейского П.И.; ответчика Стучеброва Д.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Владимире гражданское дело по иску Чеботаева В.А. к ИП Стучеброву Д.В. о понуждении к исполнению обязательств, взыскании аванса, пени, упущенной выгоды, компенсации морального вреда, причиненного в результате невыполнения договора подряда,
У С Т А Н О В И Л:
Чеботаев В.А. обратился в суд с иском к ИП Стучеброву Д.В. о возмещении ущерба, причиненного в результате невыполнения договора подряда. В обоснование иска указал, что между ним и ответчиком ДД.ММ.ГГГГ заключен договор подряда, по условиям которого ответчик обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ изготовить и установить межкомнатную перегородку, состоящую из четырех дверей для шкафа-купе. По условиям договора он внес в качестве аванса .... руб. Ответчик частично произвел подготовительные работы: укрепил металлические направляющие для подвижных дверей шкафа- купе на потолке комнаты. В ходе телефонных переговоров ответчик обещал произвести работы, предусмотренные договором. Он был вынужден несколько раз отпрашиваться с работы в согласованное с ответчиком время, однако ответчик не являлся и до настоящего времени работы не произведены.
Чеботаев В.А. просит обязать ответчика выполнить свои обязательства по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ, взыскать с ответчика аванс в сумме .... руб., пени в размере .... руб., компенсацию морального вреда в сумме .... руб., упущенную выгоду в сумме .... руб., судебные расходы.
В судебном заседании стороны пришли к мировому соглашению, в соответствии с условиями которого:
ИП Стучебров Д.В. выплачивает Чеботаеву В.А. в срок до ДД.ММ.ГГГГ .... в счет возмещения неустойки (пени), упущенной выгоды, ущерба, компенсации морального вреда, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ
Стороны не имеют никаких претензий друг к другу по качеству изготовленной межкомнатной перегородки.
ИП Стучебров Д.В. выплачивает Чеботаеву В.А. в срок до ДД.ММ.ГГГГ расходы по оплате услуг представителя в сумме ..... Все иные понесенные по делу судебные расходы стороны несут самостоятельно.
Условия мирового соглашения представлены в письменной форме, подписаны сторонами и приобщены к материалам дела.
Сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст.221 ГПК РФ.
Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон, выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц, суд считает возможным утвердить настоящее мировое соглашение.
Руководствуясь ст.ст.39,173,220 ГПК РФ, суд
о п р е д е л и л:
Утвердить мировое соглашение, заключенное Чеботаевым В.А. и ИП Стучебровым Д.В., по условиям которого:
ИП Стучебров Д.В. выплачивает Чеботаеву В.А. в срок до ДД.ММ.ГГГГ. ....) в счет возмещения неустойки (пени), упущенной выгоды, ущерба, компенсации морального вреда, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по договору подряда от ....
Стороны не имеют никаких претензий друг к другу по качеству изготовленной межкомнатной перегородки;
ИП Стучебров Д.В. выплачивает Чеботаеву В.А. в срок до ДД.ММ.ГГГГ. расходы по оплате услуг представителя в сумме .... Все иные понесенные по делу судебные расходы стороны несут самостоятельно.
Дело по иску Чеботаева В.А. к ИП Стучеброву Д.В. о понуждении к исполнению обязательств, взыскании аванса, пени, упущенной выгоды, компенсации морального вреда, причиненного в результате невыполнения договора подряда производством прекратить.
Определение может быть обжаловано во Владимирский областной суд через Ленинский районный суд г.Владимира в течение 15 дней.
Председательствующий судья.Подпись.
Верно.
Судья И.В.Фирсова
Секретарь В.С.Мошкова