Дело №2-335/11
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
15 марта 2011 года г.Смоленск
Ленинский районный суд г.Смоленска
В составе:
председательствующего судьи Коженовой Т.В.
при секретаре Сененковой Е.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Каримовой В.А. к ООО «С» о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки и компенсации морального вреда,
установил:
Каримова В.А. обратилась в суд с иском к ООО «С» о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, компенсации морального вреда, указывая, что ДД.ММ.ГГГГ с ответчиком был заключен договор на проведение ремонтных работ, по условиям которого ответчик обязан был в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами, но с использованием материалов истицы выполнить ремонтные работы. Общая сумма ремонтных работ согласно Договору и дополнительному соглашению составила <данные изъяты> рублей, однако всего истица передала ответчику денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, что подтверждается документально.Просит взыскать с ответчика денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаченных, но не выполненных работ, неустойку за просрочку исполнения взятых обязательств в сумме <данные изъяты> рублей, в возмещение морального вреда <данные изъяты> рублей, а также расходы в счет оплаты услуг представителя.
В ходе судебного разбирательства стороны заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения на следующих условиях:
Подписанное сторонами мировое соглашение приобщено к материалам дела.
В соответствии со ст.39 ГПК РФ стороны могут окончить дело мировым соглашением, которое утверждается судом в случае, если это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.
Согласно ч.3 ст.173 ГПК РФ при утверждении мирового соглашения сторон суд выносит определение, которым одновременно прекращается производство по делу.
Сторонам в силу ст.221 ГПК РФ.
Мировое соглашение сторон не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, препятствий к заключению мирового соглашения не имеется.
С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст.220,224 ГПК РФ, суд
определил:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между Каримовой В.А., с одной стороны, и ООО «С», с другой стороны, на следующих условиях:
Истец Каримова В.А. отказывается от заявленных к ответчику ООО «С» исковых требований.
Ответчик ООО «С» обязуется уплатить истцу Каримовой В.А. денежные средства в сумме <данные изъяты>) рублей не позднее ДД.ММ.ГГГГ.
Производство по гражданскому делу иску Каримовой В.А. к ООО «С» о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки и компенсации морального вреда, прекратить.
Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
На определение может быть подана частная жалоба в Смоленский областной суд через Ленинский районный суд г.Смоленска в течение 10 дней.
Председательствующий Т.В.Коженова