Дело № 2-36/2010
Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
26 марта 2010 года г.Кострома
Ленинский районный суд г. Костромы в составе:
председательствующего судьи С.А.Карелина
при секретаре Н.П.Кокаревой,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Чистяковой Ю.Н. к Южанину Ю.Н. о расторжении договора подряда, взыскании убытков, пени, компенсации морального вреда и встречному иску Южанина Ю.Н. к Чистяковой Ю.Н. о взыскании пени и судебных расходов,
У С Т А Н О В И Л:
Ю.Н.Чистякова обратилась в суд с иском к индивидуальному предпринимателю Ю.Н.Южанину в порядке Закона РФ «О защите прав потребителей», мотивируя свои требования тем, что dd/mm/yy с ответчиком заключен договор подряда №/с по изготовлению и установке сруба жилого дома, общая стоимость которого составила <данные изъяты> руб. На основании п.4.2 договора была произведена оплата работы в порядке предварительной оплаты в размере <данные изъяты> руб. Окончательный расчет должен быть произведен в течение 3-х дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ. В соответствии с п.3.1 договора окончанием работ указано dd/mm/yy, но к этому сроку работа не выполнена. dd/mm/yy Южанину направлено претензионное письмо с просьбой письменно сообщить о новых сроках окончания работ и предложить сумму возмещения убытков или скидку в соответствии с условиями договора. В ответе Южанин сослался на п.1.1 договора
Окончательно исковые требования сформулированы представителем Ю.Н.Чистяковой по доверенности О.Л.Белоусовым следующим образом: расторгнуть договор подряда №/С от dd/mm/yy, взыскать с Ю.Н.Южанина в пользу Ю.Н.Чистяковой <данные изъяты> руб. как убытки, понесенные в связи с расторжением договора; пени в размере <данные изъяты> руб. за нарушение установленных сроков выполнения работы; компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты> руб., расходы по кредитному договору в размере <данные изъяты> руб. как убытки, понесенные в связи с расторжением договора.
Ю.Н.Южанин обратился со встречным иском к Ю.Н.Чистяковой, просил на основании ст.ст.309, 310 ГК РФ взыскать с неё пени за нарушение сроков оплаты по договору подряда в сумме <данные изъяты> руб., а также судебные расходы.
В судебном заседании Ю.Н.Чистякова и её представитель по доверенности О.Л.Белоусов
Ю.Н.Южанин и его представитель
Выслушав лиц, участвующих в деле, свидетелей, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ,
Р Е Ш И Л:
Исковые требования Чистяковой Ю.Н. к индивидуальному предпринимателю Южанину Ю.Н. удовлетворить частично.
Взыскать с Южанина Ю.Н. в пользу Чистяковой Ю.Н. убытки, связанные с отказом от исполнения договора, в сумме_________ руб.
Взыскать с ООО «Стройцентр» в пользу Козырева А.В. неустойку в сумме <данные изъяты> руб.
Взыскать с ООО «Стройцентр» в пользу Козырева А.В. компенсацию морального вреда в сумме <данные изъяты> руб.
Взыскать с ООО «Стройцентр» штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в сумме <данные изъяты> руб<данные изъяты>.
Взыскать с ООО «Стройцентр» в пользу Козырева А.В. судебные расходы: расходы на оплату услуг представителя - <данные изъяты> руб., расходы на производство строительно-технической экспертизы в сумме <данные изъяты> руб., расходы по оплате санитарно-эпидемиологического заключения в сумме <данные изъяты> руб., расходы по оплате сметы на ремонт в сумме <данные изъяты> руб.
В удовлетворении исковых требований в остальной части (снижения стоимости квартиры на указанную в исковом заявлении денежную сумму, взыскания неустойки в заявленной истцом сумме, взыскания излишне уплаченных денег по договору и дополнительному соглашению в указанном истцом размере, взыскании компенсации морального вреда в испрашиваемой сумме, взыскании судебных расходов в указанной представителем истца сумме) отказать.
Решение может быть обжаловано в Костромской областной суд через Ленинский районный суд г.Костромы в течении десяти дней со дня принятия решения судом в окончательной форме.
Судья С.А.Карелин