О П Р Е Д Е ЛЕ Н И Е г. Киров 24 февраля 2012 года Ленинский районный суд г. Кирова в составе: председательствующего судьи Шамриковой В.Н. при секретаре судебного заседания Коневой О.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Алыпова С.В. к Обществу с ограниченной ответственностью «Теплостен Вятка» о защите прав потребителей, У С Т А Н О В И Л: Истец Алыпов С.В. обратился с иском к ООО «Теплостен Вятка» о защите прав потребителей, указав, что { ... } между ним и ООО «Теплостен Вятка» в лице { ... } Гухмана Д.И., действующего на основании Устава, был заключен договор подряда { ... } на строительство жилого дома. В соответствии с указанным договором, ООО «Теплостен Вятка» приняло на себя обязательство осуществить строительство индивидуального жилого дома, с общей стоимостью работ и материалов 364 810 руб. При заключении договора истец внес аванс в сумме 200 000 руб., о чем ООО «Теплостен Вятка» выдало квитанцию к приходно-кассовому ордеру от { ... }. В соответствии с пунктом 1.2 договора от { ... } работа «Теплостен Вятка» начинается с изготовления блоков ТЕПЛОСТЕН, размером 20x40x40 в количестве 1334 штук на общую сумму 286810 руб., срок изготовления блоков составляет 17 рабочих дней. Согласно договору от { ... } ООО «Теплостен Вятка» взяло на себя обязательство начать выполнение работ не позднее следующего дня со дня подписания договора, т.е. не позднее { ... } В установленный договором срок - 14.09.2011 г. блоки изготовлены не были, как не начаты никакие другие работы. Истец несколько раз обращался к { ... } ООО «Теплостен Вятка» Гухману Д.И. с претензией о пропуске сроков изготовления, Гухман Д.И. ссылался на финансовые трудности, просил отсрочки. 18.10.2011 истец направил почтовым отправлением с уведомлением в ООО «Теплостен Вятка» досудебное уведомление с требованием расторгнуть договор, возвратить уплаченные денежные средства в сумме 200000 руб., выплатить неустойку в размере 108000 руб. Уведомление ООО «Теплостен Вятка» было получено 20.10.2011 г. 05.11.2011 г. на от ООО «Теплостен Вятка» пришел ответ на досудебное уведомление, в котором ООО «Теплостен Вятка» подтвердило, что в определенные договором сроки блоки изготовлены не были, в виду производственных проблем работы начаты не были. Требование истца о расторжении договора, возврате денежных средств в сумме 200000 руб. и выплаты неустойки в размере 108000 руб. было проигнорировано. Ему было предложено заключить дополнительное соглашение к договору подряда на строительство индивидуального жилого дома от { ... } с уточненными сроками исполнения обязательств и стоимости блоков ТЕПЛОСТЕН. Истец Алыпов С.В. просит в судебном порядке расторгнуть договор с ООО «Теплостен Вятка», взыскать с ответчика в его пользу сумму, уплаченную в качестве предоплаты по договору от { ... } в размере 200000 руб., неустойку за нарушение сроков оказания услуг по состоянию на 21.11.2011 г. из расчета 3% от общей цены услуг 364810 руб. за каждый день просрочки с 14.09.2011 по 21.11.2011 г. в размере 755136 руб., неустойку за нарушение сроков удовлетворения требования истца о возврате уплаченной за услуги денежной суммы составляет из расчета 3% от подлежащей возврату суммы 200000 руб. за каждый день просрочки с 21.10.2011 г. до момента выплаты ее ответчиком, на 21.11.2011 г. в размере 192000 руб., компенсацию морального вреда в размере 50000 руб. В судебном заседании стороны заключили мировое соглашение по условиям которого: 1. Стороны договорились считать расторгнутым договор подряда на строительство индивидуального жилого дома от { ... }, заключенный между ООО «Теплостен Вятка» и Алыповым С.В. с момента подписания мирового соглашения. 2. ООО «Теплостен Вятка» обязуется в срок до 30 мая 2012 года выплатить Алыпову С.В. 350000 рублей, из которых 200000 рублей предоплата по договору, 150000 рублей неустойка за неисполнение обязательства в срок. 3. Стороны договорились, что в случае неисполнения принятого ООО «Теплостен Вятка» на себя по настоящему мировому соглашению обязательства, Алыпов С.В. имеет право обратиться в суд за получением исполнительного листа на указанную сумму в п. 1 мирового соглашения для принудительного взыскания. 4. Алыпов С.В. отказывается от исковых требований к ООО «Теплостен Вятка» в оставшейся части. Стороны просят утвердить настоящее мировое соглашение, приобщить его протоколу судебного заседания, рассмотреть вопрос об утверждении мирового соглашения в их отсутствие, производство по делу прекратить. Последствия заключения мирового соглашения, установленные ст. 173, 220, 221 ГПК РФ сторонам разъяснены и понятны. Условия мирового соглашения подписаны сторонами и приобщены к протоколу судебного заседания. Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами не противоречит закону, не нарушает прав третьих лиц, руководствуясь ст. ст. 39, 173, 220, 224 ГПК РФ, суд О П Р Е Д Е Л И Л: Утвердить мировое соглашение, заключенное между Алыповым С.В. и представителем ООО «Теплостен Вятка» Гухман Д.И. по гражданскому делу по иску Алыпова С.В. к Обществу с ограниченной ответственностью «Теплостен Вятка» о защите прав потребителей, по условиям которого: 1. Стороны договорились считать расторгнутым договор подряда на строительство индивидуального жилого дома от { ... }, заключенный между ООО «Теплостен Вятка» и Алыповым С.В. с момента подписания мирового соглашения. 2. ООО «Теплостен Вятка» обязуется в срок до 30 мая 2012 года выплатить Алыпову С.В. 350000 рублей, из которых 200000 рублей предоплата по договору, 150000 рублей неустойка за неисполнение обязательства в срок. 3. Стороны договорились, что в случае неисполнения принятого ООО «Теплостен Вятка» на себя по настоящему мировому соглашению обязательства, Алыпов С.В. имеет право обратиться в суд за получением исполнительного листа на указанную сумму в п. 1 мирового соглашения для принудительного взыскания. 4. Алыпов С.В. отказывается от исковых требований к ООО «Теплостен Вятка» в оставшейся части. Производство по гражданскому делу иску Алыпова С.В. к Обществу с ограниченной ответственностью «Теплостен Вятка» о защите прав потребителей прекратить. Определение может быть обжаловано в Кировский областной суд через Ленинский районный суд г. Кирова в течение 15 дней. Судья В.Н. Шамрикова