Дело № 2-414
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
г. Ленинск-Кузнецкий «01» ноября 2010 года
Федеральный суд Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области в составе председательствующего Гарбар И.Ю.
при секретаре Алексанян К.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ушкова В.П. к Бардину И.М. о взыскании убытков, причиненных просрочкой исполнения договора,
УСТАНОВИЛ:
Ушков В.П. обратился в суд с иском к Бардину И.М. о взыскании убытков, причиненных просрочкой исполнения договора подряда № 1, заключенного между сторонами 30.05.2009 года. Требования истец мотивировал тем, что в соответствии с условиями указанного договора Бардин И.М. обязался произвести ремонт его квартиры, расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ***, в срок с 02.06.2009 года по 31.08.2009 года. Во время ремонта истец сначала проживал на даче, так как проживание в квартире было невозможным. В октябре 2009 года стало холодно проживать на даче, поэтому истец был вынужден с дачи уехать и поселиться в гостинице ***. Ремонт в его квартире ещё не был закончен по вине ответчика. С 23.10.2009 года по 30.01.2010 года он проживал в гостинице *** и заплатил за проживание 67340 рублей, исходя из стоимости 750 рублей в сутки в период с 23.10.2009 года по 28.10.2009 года, а в остальные дни по 675 рублей за сутки, с учётом льгот. Ответчик закончил ремонтные работы 25.06.2010 года, что подтверждается актом на выполнение работ. Требования истца о добровольном возмещении убытков ответчик проигнорировал, поэтому он был вынужден обратиться в суд. Просит взыскать с ответчика убытки, причиненные неисполнением договора в установленный срок, в сумме 67340 рублей, а также расходы, связанные с оплатой юридических услуг, в размере 1500 рублей.
В судебном заседании стороны пришли к мировому соглашению, по условиям которого: ответчик Бардин И.М. обязуется в срок до 31 декабря 2010 года выплатить истцу Ушкову В.П. 40000 (сорок тысяч) рублей в счет убытков, причиненных просрочкой исполнения договора подряда № 1 от 30.05.2009 года, а истец Ушков В.П., в свою очередь, отказывается от заявленных им исковых требований в полном объеме.
Условия мирового соглашения, которое заключено добровольно, занесены в протокол судебного заседания и подписаны сторонами.
В соответствии со ст. 39 ГПК РФ стороны могут окончить дело мировым соглашением и суд должен его утвердить, если это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.
Сторонам разъяснены последствия заключения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. ст. 173, 220, 221 ГПК РФ.
Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон, выполнение мирового соглашения не нарушает права и законные интересы других лиц, суд полагает, что необходимо утвердить мировое соглашение на данных условиях, производство по делу прекратить.
Руководствуясь ст. 39, 173, 220, 221 ГПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л :
Утвердить мировое соглашение, заключенное между Ушковым В.П. и Бардиным И.М., по условиям которого: ответчик Бардин И.М. обязуется в срок до 31 декабря 2010 года выплатить истцу Ушкову В.П. 40000 (сорок тысяч) рублей в счет убытков, причиненных просрочкой исполнения договора подряда № 1 от 30.05.2009 года, а истец Ушков В.П., в свою очередь, отказывается от заявленных им исковых требований в полном объеме.
Разъяснить сторонам последствия заключения мирового соглашения, что оно имеет силу решения и в случае его неисполнения исполняется принудительно; повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Производство по гражданскому делу № 2-414 по иску Ушкова В.П. к Бардину И.М. о взыскании убытков, причиненных просрочкой исполнения договора, прекратить.
На определение может быть подана частная жалоба в течение 10 суток со дня вынесения в Кемеровский областной суд.
Судья Гарбар И.Ю.