Дело № 2-1167/2010
Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации
22 ноября 2010 года. г.Лениногорск РТ
Лениногорский городской суд Республики Татарстан в составе:
председательствующего судьи Сазоновой В.Г.
с участием адвоката Тарасовой Н.М.
при секретаре Анисимовой Н.П.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Горбунова <данные изъяты> к обществу с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» о расторжении договора строительного подряда и взыскании уплаченной суммы
У С Т А Н О В И Л :
Горбунов А.Н. обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» о расторжении договора строительного подряда и взыскании уплаченной суммы, указав, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор строительного подряда №, согласно которому ответчик обязался изготовить и установить на земельном участке в д. <адрес> деревянный сруб. Согласно договора он уплатил ответчику <данные изъяты> рублей, остальную сумму <данные изъяты> рублей он должен был заплатить по окончанию работ.
В стоимость работы ответчика входило изготовление, доставка и монтаж деревянного сруба (бани) с верандой под общую крышу. Срок работ был также определен в договоре до ДД.ММ.ГГГГ, сруб должен быть доставлен в <адрес> <адрес> РТи в течение 2-х месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ баня должна быть готова полностью.
Ответчик нарушил сроки изготовления сруба и доставки до места назначения. Сруб был доставлен только ДД.ММ.ГГГГ. После ответчик стал постоянно передвигать сроки монтажа и дальнейших работ по установке бани. Качество бревен также вызывает нарекания, так как бревна очень потрескались. На их телефонные звонки ответчик не отвечает, по указанному в договоре адресу никого нет.
На протяжении всего лета их семья не смогла пользоваться баней.
Горбунов А.Н. просил расторгнуть договор строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Горбуновым А.Н. и ООО «<данные изъяты>»; взыскать с ответчика в его пользу <данные изъяты> рублей; взыскать с ответчика в его пользу в счет компенсации морального вреда <данные изъяты> рублей.
Исковые требования истцом были дополнены, он просил также взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков выполнения работ за период с ДД.ММ.ГГГГ, т.е. дня окончания работ по договору, по ДД.ММ.ГГГГ. Неустойку он просит взыскать в размере <данные изъяты> рублей, так как сумма неустойки не может превышать сумму договора.
Представитель истца Горбунова А.Н. по доверенности Горбунова С.П. в судебном заседании исковые требования поддержала.
Представитель ответчика ООО «<данные изъяты>» на судебное заседание не явился, о дне слушания дела был извещен надлежащим образом, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие указанного лица.
Суд, выслушав пояснения представителя истца, допросив свидетеля, изучив материалы дела, приходит к следующему.
Согласно ч.1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:
назначить исполнителю новый срок;
поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);
отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между Горбуновым А.Н. и ответчиком ООО «<данные изъяты>» был заключен договор строительного подряда №, по условиям которого ответчик принял обязательства выполнить собственными силами и средствами работы по доставке, монтажу и установке деревянного сруба (бани) «под ключ» в чашу размером 2,74х5,27 с верандой 1,5х5,27 под общей крышей из материалов Подрядчика в соответствии с условиями договора. В стоимость работ входит изготовление. Доставка и монтаж на строительном участке Заказчика деревянного сруба (бани). Договорная стоимость работ определена в размере <данные изъяты> рублей. Срок доставки сруба по адресу истца был установлен договором до ДД.ММ.ГГГГ, срок монтажа был установлен договором - в течение двух месяцев после доставки сруба, то есть до ДД.ММ.ГГГГ (л.д.6).
Истец оплатил согласно п. 5.1 условий договора <данные изъяты> рублей и обязался оплатить по окончании работ по монтажу бани еще <данные изъяты> рублей.
Однако ответчик сруб бани в нарушение условий договора доставил только ДД.ММ.ГГГГ. Монтаж сруба бани ответчиком не закончен до настоящего времени.
Кроме нарушения сроков доставки и монтажа ответчиком доставлен некачественный материал для сруба. Представитель истца Горбунова С.П. пояснила, что бревна потрескались, поскольку были сырыми. Для стропил доставлены старые доски. Материал на крышу доставлен был в начале августа в неполном объеме. Был завезено профнастил на 35 кв.м.. На всю площадь бани с верандой требуется профнастил в размере 54 кв.м.. Доски на крышу завезены короткие с трещинами. Нарастить их невозможно, так как доски толщиной 1 см. На фронтоны доски не завезены до настоящего времени. Крыша не смонтирована. Данные обстоятельства подтверждаются фотографиями и пояснениями свидетеля ФИО1
Поскольку ответчиком нарушены разумные сроки исполнения работы по договору подряда, работа частично выполнена из некачественного материала Подрядчика, суд считает, что исковые требования о расторжении договора строительного подряда и взысканию уплаченной суммы в размере <данные изъяты> рублей подлежат удовлетворению.
Согласно ч.5. ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей», в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).
Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.
Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.
Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.
Срок окончания работ по договору между сторонами определен ДД.ММ.ГГГГ. В оговоренный срок ответчиком работы не выполнены.
Следовательно, истец имеет право на получение с ответчика неустойки.
Размер неустойки составит: период, за который начислена неустойка, ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ составляет 78 дней
Сумма договора <данные изъяты> рублей.
<данные изъяты> руб х 3% х 78 дней + <данные изъяты> рубля.
Истец просит взыскать неустойку в размере равной сумме договора <данные изъяты> рублей.
Согласно ст 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.
Суд считает, что сумма неустойки в размере <данные изъяты> рублей несоразмерна последствиям нарушения.
Истцом Горбуновым А.Н. оплачена не вся сумма по договору подряда. Им оплачено <данные изъяты> рублей. При неисполнении подрядчиком обязательств по договору в срок он имел право сразу обратиться с иском о расторжении договора подряда. К ответчику с претензией о надлежащем исполнении условий договора либо о расторжении договора подряда, либо об установлении новых разумных сроков он не обращался.
При таких обстоятельствах суд считает возможным снизить размер подлежащей уплате неустойки до <данные изъяты> рублей.
Согласно ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
Ненадлежащее выполнение условий договора подряда, использование ответчиком при работе некачественного материала повлекло нарушение прав Горбунова А.Н. как потребителя. Он вправе был рассчитывать на своевременное и качественное выполнение работ по договору подряда. Неисполнение условий договора ответчиком причинило моральный вред истцу, который выразился в нравственных переживаниях.
При определении размера компенсации морального вреда суд учитывает обстоятельства данного дела, длительность нарушения ответчиком обязательств, наступившие последствия для истца и считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты> рублей.
Согласно п 6 ст 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Представитель истца Горбунова С.П. пояснила, что они неоднократно звонили ответчику, предлагали решить вопрос о расторжении договора и возврате уплаченных денег. Однако ответчик добровольно требование не исполнил.
При таких обстоятельствах суд считает необходимым взыскать с ответчика штраф в доход государства в размере <данные изъяты> рублей ( <данные изъяты>)х50%).
Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст.12, 56, 194, 198 ГПК РФ, РФ,ст.ст. 15,28 Закона РФ «О защите прав потребителей» суд
Р Е Ш И Л :
Расторгнуть договор строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Горбуновым <данные изъяты> и обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>».
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в пользу Горбунова <данные изъяты> денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, неустойку в размере <данные изъяты> рублей, компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты> рублей, судебные расходы по оплате услуг представителя в размере <данные изъяты> рублей, а всего <данные изъяты> рублей.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» штраф в доход государства в размере <данные изъяты> рублей, госпошлину в доход государства в размере <данные изъяты> рублей
Решение может быть обжаловано в Верховный суд РТ в течение 10 дней со дня ознакомления с мотивированным решением через Лениногорский городской суд РТ.
Судья: В.Г. Сазонова
Копия верна:
Судья Лениногорского горсуда РТ: В.Г. Сазонова
Решение вступило в законную силу: 10 декабря 2010 года
Секретарь____________________________________________________