Дело № 2-305/11
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
21 февраля 2011 г. Ленинский районный суд города Мурманска в составе председательствующего судьи Серовой М.Г.,
с участием представителя истца Фирсова Д.Д. - Тюкавина А.С.,
при секретаре Уманцевой П.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Фирсова Д.Д. к Обществу с ограниченной ответственностью «***» о защите прав потребителей,
УСТАНОВИЛ:
ФирсовД.Д. обратилсяв суд с иском к ООО «***» о защите прав потребителей, указав в обоснование, что 15.06.2010 года между ним и ответчиком заключен договор бытового подряда № 521 на выполнение работ по ремонту помещений ванной комнаты и туалета в принадлежащей ему квартире № ** дома № ** по ул. *** в г. Мурманске, стоимостью *** рублей в срок с 15.07.2010 г. по 10.08.2010 г., а также заключено дополнительное соглашение от 23.06.2010 г. к договору на выполнение электротехнических работ в тот же срок. До настоящего времени принятые ответчиком по договору обязательства по ремонту помещений не исполнены в полном объеме. 21.12.2010 года он обратился к ответчику с письменным заявлением об отказе от исполнения договора бытового подряда в связи с нарушением исполнителем срока окончания выполнения работ, а также об уплате в добровольном порядке неустойки и денежной компенсации морального вреда. Решение по данному заявлению ответчиком не принято.
Истец просил суд взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору за каждый день просрочки, начиная с 11.08.2010 г. до 21.12.2010 г. в размере *** рублей и компенсацию морального вреда в размере *** рублей.
В судебное заседание Фирсов Д.Д. не явился, представил заявление о рассмотрении дело без его участия, в котором просил утвердить заключенное им с ООО «***» мировое соглашение и прекратить производство по делу.
Представитель истца - Тюкавин А.С., действующий на основании доверенности, представил суду проект мирового соглашения, подписанного 15.02.2011 года Фирсовым Д.Д. и директором ООО «***», по условиям которого ответчик обязуется выплатить Фирсову Д.Д. денежные средства в счет возмещения расходов по договору бытового подряда от 15.06.2010 года № 521 и дополнительному соглашению к нему от 23.06.2010 года, компенсации морального вреда и расходов по оплате юридических услуг в сумме *** рублей в срок до 30 марта 2011 года.
Фирсов Д.Д. отказывается от всех заявленных требований по настоящему иску к ООО «***» о защите прав потребителя.
Фирсов Д.Д. отказывается от предъявления в будущем в судебном порядке каких-либо имущественных требований в отношении ООО «***», вытекающих из договора бытового подряда от 15.06.2010 года № 521 и дополнительного соглашения к нему от 23.06.2010 года.
Представитель истца просил утвердить мировое соглашение и прекратить производство по делу.
Проект заключенного мирового соглашения в письменной форме, подписанный сторонами, приобщен к материалам дела.
ООО «***», извещенный о месте и времени рассмотрения дела надлежащим образом, в суд своего представителя не направил.
Суд, рассмотрев заявление истца и его представителя об утверждении мирового соглашения, ознакомившись с проектом мирового соглашения, исследовав материалы дела, приходит к следующему.
В соответствии с п. 1 ст. 39 ГПК РФ истец вправе отказаться от иска, стороны могут закончить дело мировым соглашением.
Согласно ст. 173 ГПК РФ при утверждении мирового соглашения суд выносит определение, которым одновременно прекращается производство по делу.
В силу положений ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу, если истец отказался от иска и отказ принят судом, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.
Согласно ст. 221 ГПК РФ производство по делу прекращается определением суда, в котором указывается, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Отказ истца от заявленных исковых требований к ООО «***» является его правом, не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. Отказ от иска вызван намерением ответчика добровольно уплатить истцу оговоренную сторонами сумму в возмещение расходов истца по договору бытового подряда, морального вреда, расходов по оплате юридических услуг и подписанием сторонами условий мирового соглашения.
Последствия утверждения мирового соглашения судом и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, сторонам известны и понятны, что следует из заявления Фирсова Д.Д. об утверждении мирового соглашения, адресованного суду, а также из текста самого мирового соглашения.
Полномочия лица, подписавшего мировое соглашение от имени ответчика подтверждены представленной суду копией решения единственного участника ООО «***» от 20.04.2010 г. о назначении П.А.С. директором ООО «***». Условия, на которых стороны заключили мировое соглашение, не противоречат закону и не нарушают права и законные интересы других лиц. При заключении мирового соглашения стороны предусмотрели порядок возмещения расходов истца на оплату услуг представителя, участвующего в судебном заседании, что соответствует ч. 2 ст. 101 ГПК РФ.
Учитывая изложенное, суд утверждает мировое соглашение, заключенное сторонами.
Согласно пп. 2 п. 2 статьи 333.17 Налогового кодекса РФ ответчики признаются плательщиками государственной пошлины в том случае, если решение суда принято не в их пользу и истец освобожден от ее уплаты. При утверждении мирового соглашения производство по делу прекращается и решение в отношении ответчика не принимается. Учитывая изложенное, государственная пошлина, исчисленная из суммы исковых требований, в бюджет с ответчика взысканию не подлежит.
Руководствуясь ст. ст. 39, 173, 220, 221, 224, 225 ГПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между Фирсовым Д.Д. и Обществом с ограниченной ответственностью «***», по условиям которого Общество с ограниченной ответственностью «***» выплачивает Фирсову Д.Д. денежные средства в счет возмещения расходов по договору бытового подряда от 15.06.2010 года № 521, заключенному между Фирсовым Д.Д. и ООО «***» и дополнительному соглашению к нему от 23.06.2010 года, компенсации морального вреда и расходов по оплате юридических услуг, в сумме *** рублей в срок до 30 марта 2011 года.
Фирсов Д.Д. отказывается от всех заявленных требований по настоящему иску к ООО «***» о защите прав потребителя.
Фирсов Д.Д. отказывается от предъявления в будущем в судебном порядке каких-либо имущественных требований в отношении ООО «***», вытекающих из договора бытового подряда от 15.06.2010 года № 521 и дополнительного соглашения к нему от 23.06.2010 года.
Производство по гражданскому делу № 2-305/11 по иску Фирсова Д.Д. к Обществу с ограниченной ответственностью «***» о защите прав потребителей прекратить.
Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Определение может быть обжаловано в Мурманский областной суд через Ленинский районный суд в десятидневный срок.
Судья М.Г. Серова
Определение вступило в законную силу 04.03.2011