РЕШЕНИЕ

Именем РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 мая 2011 года Курагинского районного суда Красноярского края в составе: председательствующего -Рылова А.Г.,

при секретаре - Кожевниковой Н.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Роженцевой Любови Павловны к индивидуальному предпринимателю Богомолову Сергею Анатольевичу о расторжении договора бытового подряда, взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги), взыскании убытков и компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Роженцева Л.П. обратилась в суд с иском к Богомолову С. А. о расторжении договора бытового подряда, взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги), взыскании убытков и компенсации морального вреда, мотивируя тем, что 15 октября 2010 года истица с ответчиком заключили договор на поставку и установку трех межкомнатных дверей, входной двери и арки. Стоимость выполненных работ по договору составила 39000 рублей, из которых 30000 были ею уже оплачены при подписании договора.

Срок поставки и установки изделий до 15 ноября 2010 года. До настоящего времени Богомолов С.А. деньги не вернул и договор не исполнил. Просит расторгнуть договор бытового подряда, заключенный между ней и ответчиком, взыскать убытки в сумме 30 000 рублей, взыскать неустойку (пени) за нарушение сроков выполнения работы в размере 39 000 рублей, взыскать денежную компенсацию морального вреда - 3000 рублей, так как неправомерным поведением ответчика Роженцовой Л.П. были причинены нравственные страдания, а также взыскать 2500 рублей за оказание юридической помощи.

В судебном заседании ответчик индивидуальный предприниматель Богомолов С.А. пояснил, что исковые требования ему понятны, признает их в полном объеме. Те обстоятельства, которые сообщила истица, не оспаривает.

Судом ответчику Богомолову С.А. разъяснены последствия признания иска, предусмотренные п.З ст. 173 ГПК РФ. При признании ответчиком иска и принятия его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Суд принимает признание иска ответчиком, считая, что оно не противоречит закону и не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.39, 173, 197 -199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Расторгнуть договор бытового подряда, заключенный между индивидуальным предпринимателем Богомоловым Сергеем Анатольевичем и Роженцовой Любови Павловны.

Взыскать с Богомолова Сергея Анатольевича в пользу Роженцовой Любови Павловны убытки в сумме 30 000 рублей, неустойку (пени) за нарушение сроков выполнения работы в сумме 39 000 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 3 000 рублей и судебные расходы по иску в сумме 2 500 рублей.

Решение может быть обжаловано в Красноярский краевой суд в течение 10 дней через Курагинский районный суд.

Председательствующий: Рылов А.Г.