РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДД.ММ.ГГГГ г. Краснодар
Прикубанский районный суд г. Краснодара в составе:
Судьи Смирнова Е.А.
при секретаре Косяковой Е.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского дела по исковому заявлению Боголепова Олега Геннадьевича к ООО «Юг Финанс» о расторжении договора подряда, возмещении стоимости работ, взыскании неустойки,
УСТАНОВИЛ:
Боголепов О.Г. обратился в суд с иском к ООО «Юг Финанс» о расторжении договора подряда, возмещении стоимости работ, взыскании неустойки. Требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ между Боголеповым О.Г. и ООО «Юг Финанс» заключен договор № на выполнение подрядных работ (изготовление, установка откатных ворот, калитки). Согласно договору подряда, стоимость работ составила 141300 рублей. Истец перечислил денежные средства ответчику в размере 113000 рублей. В соответствии с п. 3.3 остаток суммы заказчик оплачивает после подписания акта приема-передачи путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в размере 28300 рублей. Согласно договору, ответчик обязан был выполнить работы через 31 календарный день с момента поступления денежных средств на счет подрядчика, однако на данный момент работы не выполнены. На протяжении почти трех месяцев работы по договору подряда не велись, никаких официальных документов, подтверждающих задержку проведения работ, истцу предоставлено не было. Боголепов О.Г. просит расторгнуть договор № с ООО «Юг Финанс» на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ, уплаченную сумму в размере 141300 рублей, взыскать неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 141300 рублей, расходы по составлению искового заявления в размере 780 рублей, а также взыскать с ответчика штраф в размере 50% от суммы иска за невыполнение в добровольном порядке требования потребителя в соответствии с п. 6. ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей».
В судебном заседании истец уточнил исковые требования, просил взыскать стоимость работ по договору подряда № в размере 113000 рублей, в остальной части поддержал ранее заявленные исковые требования.
Ответчик в судебное заседание не явился, извещён надлежаще и своевременно, о причине неявки не уведомил.
В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными.
Суд, выслушав истца, исследовав материалы дела, считает, что исковые требования подлежат удовлетворению.
В силу ч. 2 ст. 23.1. Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом. При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара.
Согласно представленному договору № между Боголеповым О.Г. и ООО «Юг Финанс», ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор на выполнение подрядных работ.
В соответствии с договором истцом было уплачено 113000 рублей, а остаток в размере 28300 рублей оплачивается после подписания акта приема-передачи.
Согласно п. 1.3. договора № на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ, стороны установили срок окончательного выполнения работ - 31 календарный день с момента поступления денежных средств на счет подрядчика.
В настоящее время ответчиком обязательства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ не выполнены, поскольку акт сдачи-приемки работ не составлен и не подписан.
Согласно п. 1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» от ДД.ММ.ГГГГ, если подрядчик нарушил сроки выполнения работы и промежуточные сроки выполнения работы или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы; отказаться от исполнения договора о выполнении работы. Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований заказчика.
Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию денежная сумма в размере 143000 рублей.
Согласно п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» от ДД.ММ.ГГГГ, в случае нарушения установленных сроков выполнения работы исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований. Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги). Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования.
Согласно представленному истцом расчёту по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, сумма неустойки составляет 220428 рублей (расчёт: 141300 рублей х 3% х 52 дня).
Учитывая, что сумма неустойки не может превышать сумму договора № от ДД.ММ.ГГГГ, суд считает, что подлежит удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика неустойки в размере 141300 рублей.
Согласно п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей, при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Таким образом, с ООО «Юг Финанс» в доход государства подлежит взысканию штраф в размере 127540 рублей.
В соответствии со ст. 98 ГПК РФ в пользу истца с ответчика подлежит взысканию сумма расходов по составлению искового заявления в размере 780 рублей, поскольку подтверждается материалами гражданского дела.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-197 ГПК РФ, ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей», суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Боголепова Олега Геннадьевича к ООО «Юг Финанс» о расторжении договора подряда, возмещении стоимости работ, взыскании неустойки удовлетворить.
Расторгнуть договор № на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Боголеповым Олегом Геннадьевичем и ООО «Юг Финанс».
Взыскать с ООО «Юг Финанс» в пользу Боголепова Олега Геннадьевича сумму предоплаты в размере 113000 (ста тринадцати тысяч) рублей.
Взыскать с ООО «Юг Финанс» в пользу Боголепова Олега Геннадьевича неустойку в размере 141300 (ста сорока одной тысячи трехсот) рублей.
Взыскать с ООО «Юг Финанс» в пользу Боголепова Олега Геннадьевича расходы по составлению искового заявления в размере 780 (семисот восьмидесяти) рублей.
Взыскать с ООО «Юг Финанс» в доход государства штраф в размере 127150 (ста двадцати семи тысяч ста пятидесяти) рублей.
Решение может быть обжаловано в <адрес>вой суд через Прикубанский районный суд <адрес> в течение 10 дней со дня его вынесения.
Судья подпись.