РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

(заочное)

24 июня 2011 г. г. Краснодар

Ленинский районный суд г. Краснодара в составе:

председательствующего Ситникова В.Е.

при секретаре Каптюшенко Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Колга Л.А. к Петрову Е.А. о расторжении договора и взыскании суммы,

УСТАНОВИЛ:

Колга Л.А. обратилась в суд с иском к Петрову Е.А. о расторжении договора и взыскании суммы.

В обоснование своих требований указала, что 05.11.2010 г. с ответчиком заключен договор подряда, по условиям которого ответчик в срок до 15.12.2010г. обязался выполнить устройство железобетонного цоколя. Истица оплатила в счет предоплаты по договору 150000 руб., что подтверждается распиской от 05.11.2010 г. Поскольку ответчик уклоняется от исполнения обязательств, вынуждена обратиться в суд.

Просит расторгнуть договор от 05.11.2010 г., взыскать внесенную сумму по договору в размере 150 000р., неустойку в размере 28500 р., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 3875 р., всего 182375 р.

В судебном заседании Колга Л.А. просила исковые требования удовлетворить.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте слушания дела извещен надлежащим образом, телеграммой. Сведений о причинах неявки суду не представил и не просил и о рассмотрении дела в его отсутствие. В связи с этим суд счел возможным рассмотреть дело в его отсутствие, заочно.

Выслушав истца, исследовав материалы дела и представленные доказательства, суд приходит к следующему.

05.11.2010г. между сторонами заключен договор подряда, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить устройство железобетонного цоколя шириной 0,5 м, высотой 0,7 а на гараже 0,4 м и плиты перекрытия под частный жилой дом размером 10х10 толщиной 20 см, расположенный в СТ «Кубань», <адрес>.

По условию договора стоимость работ составляет 285 000 р.

Петров Е.А. получил от Колга Л.А. в счет предоплаты работ по договору подряда денежную сумму в размере 150000 р., что подтверждается распиской от 05.11.2010 г.

В соответствии с п. 3.2 договора срок выполнения работ установлен до 15.12.2010г.

Однако ответчик к выполнению работ не приступил по настоящее время.

15.05.2011г. Колга Л.А. обратилась к Петрову Е.А. с претензией о возврате уплаченных денежных средств. Однако ответчик от исполнения обязательств уклоняется.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ч. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной.

В соответствии с ч.5 ст. 453 ГК РФ если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

Таким образом, с Петрова Е.А. подлежит взысканию денежная сумма по договору подряда в размере 150000 руб.

В п. 6.2 договора подряда установлено, что в случае невыполнения одной из сторон условий договора виновная сторона выплачивает единовременную неустойку другой стороне в размере 10% от суммы работ, указанных в настоящем договоре.

Следовательно, с ответчика подлежит взысканию неустойка, предусмотренная договором в размере 28500 руб. (285000 х 10% = 28500 р.).

Кроме того, в соответствии со ст. 395 ГК РФ с Петрова Е.А. подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 3 875 р. (150000 х 7,75% х 120 дней (за период с 16.12.2010г. по 16.04.2011г.) = 3875 р.).

При таких обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 194, 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск Колга Л.А. удовлетворить.

Расторгнуть договор подряда от 05.11.2010 г., заключенный между Колга Л.А. и Петровым Е.А..

Взыскать с Петрова Е.А. в пользу Колга Л.А. денежную сумму по договору подряда от 05.11.2010 г. в размере 150 000 р., неустойку 28500 р., проценты за пользование чужими денежными средствами 3875 р., всего 182375 р.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решение в течение 7 дней со дня вручения им копии этого решения.

Решение может быть обжаловано сторонами в кассационном порядке в течение 10 дней по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда.

Председательствующий: