Дело № 2-1125/2012
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении мирового соглашения
город Ярославль | 04 мая 2012 года |
Кировский районный суд города Ярославля в составе:
председательствующего судьи Фокиной Т.А.,
при секретаре Шамшуваровой О.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Козиной Светланы Борисовны к Обществу с ограниченной ответственностью «Студия капитального ремонта и строительства» о защите прав потребителей,
установил:
Козина С.Б. обратилась в суд с указанным иском к ответчику ООО «Студия капитального ремонта и строительства» о взыскании денежных средств по договору на проведение ремонтных работ квартиры в сумме 47 200 рублей, неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по договору, компенсации морального вреда.
В судебном заседании истицей Козиной С.Б. и представителем ответчика директором ООО «СКРиС» Еремеевым Д.А. заявлено обоюдное ходатайство об утверждении мирового соглашения.
В судебном заседании сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения, предусмотренные ст.ст.39, 101, 134, 173, 220, 221 ГПК РФ, указанные последствия сторонам понятны, что подтверждается их подписями в заявлении об утверждении мирового соглашения.
Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон, не нарушает интересов иных лиц, суд считает возможным утвердить указанное мировое соглашение
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.39, 173, абз.5 ст.220 ГПК РФ суд,
определил:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между КОЗИНОЙ Светланой Борисовной и Обществом с ограниченной ответственностью «Студия капитального ремонта и строительства», согласно которому:
ответчик - Общество с ограниченной ответственностью «Студия капитального ремонта и строительства» обязуется в срок до ДД.ММ.ГГГГ в счет уплаты истцу Козиной Светлане Борисовне денежных средств в сумме 141 496 рублей, заявленных в исковом заявлении, произвести в полном объеме ремонтные работы в квартире, расположенной по <адрес>;
выполненная ответчиком работа по ремонту квартиры по <адрес>, оформляется актом приема выполненных работ, составленным в двух полностью идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон;
после подписания акта приема выполненных ремонтных работ в квартире по <адрес>, обязательства, вытекающие из настоящего мирового соглашения, считаются исполненными;
стороны прекращают судебный спор, находящийся в производстве Кировского районного суда г.Ярославля по исковому заявлению Козиной С.Б. к ООО «СКРиС» о защите прав потребителей, а именно о взыскании денежных средств, неустойки и компенсации морального вреда по договору от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по ремонту в квартире по <адрес>.
Гражданское дело по иску Козиной Светланы Борисовны к Обществу с ограниченной ответственностью «Студия капитального ремонта и строительства» о защите прав потребителей, производством прекратить.
На определение может быть подана частная жалоба в Ярославский областной суд в течение 15 дней через Кировский районный суд города Ярославля.
Судья: | Т.А.Фокина |