Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

01 февраля 2011 года

Кировский районный суд г. Астрахани в составе:

председательствующего судьи Морозовой О.А.

при секретаре Джангазиевой Н.Ш.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Куракиной И.В. к ОАО «<данные изъяты> №» о признании права собственности на долю в объекте недвижимого имущества незавершенном строительством,

у с т а н о в и л:

Истец обратился в суд с иском к ответчику о признании права собственности на долю в объекте недвижимого имущества незавершенном строительством, указав в заявлении, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ответчиком был заключен договор на участие в долевом строительстве № ВБ, предметом которого являлось строительство одной трехкомнатной <адрес>, примерной площадью <данные изъяты> кв.м., расположенной по строительному адресу: <адрес>. Свои обязательства по договору он исполнил в полном объеме, выплатив ответчику денежные средства в размере <данные изъяты> руб. Срок сдачи жилого дома в эксплуатацию в соответствии с п. 1 договора был установлен в ДД.ММ.ГГГГ г. На данный момент ответчик не исполнил принятые на себя обязательства по строительству жилого дома. В связи с чем просил суд признать за ним право собственности на <данные изъяты> доли в объекте недвижимого имущества незавершенном строительством по адресу: <адрес> <адрес>

В судебном заседании представитель истца Коростелева Л.В. заявленные требования поддержала по основаниям, изложенным в заявлении. Просила удовлетворить заявленные требования.

Куракина И.В., будучи надлежащим образом извещенная о времени и месте слушания дела, в судебное заседание не явилась. Причины неявки суду не сообщила.

Представитель <данные изъяты> №», будучи надлежащим образом извещенный о времени и месте слушания дела, в судебное заседание не явился. Причины неявки суду не сообщил. Иск не оспорил. Возражений не представил.

В силу ст.167 ГПК РФ суд счел возможным рассмотреть спор в отсутствие не явившихся лиц.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ между Куракиной И.В. и ответчиком был заключен договор на участие в долевом строительстве № ВБ, предметом которого являлось строительство одной трехкомнатной <адрес>, примерной площадью <данные изъяты> кв.м., расположенной по строительному адресу: <адрес>. Свои обязательства по договору Куракина И.В. исполнила в полном объеме, выплатив ответчику денежные средства в размере <данные изъяты> руб., что подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, представленными в материалы дела. Срок сдачи жилого дома в эксплуатацию в соответствии с п. 1 договора был установлен в ДД.ММ.ГГГГ

Свои обязательства по договору истец выполнил в полном объеме, что позволяло ему получить в собственность квартиру в строящемся доме. В свою очередь застройщик принял на себя обязательства сдать дом в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ, однако, принятых на себя обязательств не исполнил.

Рассматривая правовую природу состоявшегося договора, буквально толкуя смысл слов и выражений, суд приходит к выводу, что стороны договорились об участии дольщика в совместном создании объекта недвижимости - <адрес>.

Рассматривая обстоятельства строительства данного объекта недвижимости, судом установлено следующее.

Постановлением администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> №» был продлен до ДД.ММ.ГГГГ срок аренды земельного участка площадью <данные изъяты> кв.м. по <адрес>, предоставленный ранее для строительства 10-14-этажного жилого дома и отдельно стоящих кирпичных гаражей. Из разрешений на строительство, имеющихся в материалах дела, усматривается, что <данные изъяты> №» было выдано разрешение на строительство 10-14-этажного жилого дома и отдельно стоящих кирпичных гаражей по <адрес> первоначально ДД.ММ.ГГГГ, впоследствии продлено ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ

Таким образом, судом установлено, что рассматриваемый по данному гражданскому спору объект недвижимости был возведен на отведенном для этих целей земельном участке, с получением разрешения на строительство. Согласно разрешения на ввод объекта в эксплуатацию первая очередь 10-14 этажного жилого дома по <адрес> была введена в эксплуатацию. Как следует из выписки из Единого Государственного реестра объектов градостроительной деятельности, вторая очередь этого объекта представляет собой объект незавершенный строительством с процентом готовности 14%.

Таким образом, судом установлено, что за счет дольщиков, в том числе на денежные средства внесенные истцом, которые превышают 14% от стоимости квартиры, которую <данные изъяты> №» обязалось последнему построить, создан объект недвижимости - объект незавершенный строительством, готовностью 14%, расположенный по адресу: <адрес>.

В соответствии со ст. 218 ГК РФ право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом.

Вышеуказанные доказательства свидетельствуют о том, что объект незавершенный строительством возведен с соблюдением закона и иных правовых актов.

Согласно положениям Закона РСФСР от 26.06.1991 г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» и Федерального закона от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», инвестиционная деятельность предполагает вложение инвестиций и осуществление практических действий, направленных на получение прибыли или достижение иного полезного результата. При этом инвесторы имеют равные права на владение, пользование и распоряжение результатами осуществленных капитальных вложений. (В соответствии с п. 3 ст. 7 Закон РСФСР от 26.06.1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» незавершенные объекты инвестиционной деятельности являются долевой собственностью субъектов инвестиционного процесса до момента приемки и оплаты инвестором (заказчиком) выполненных работ и услуг.)

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что за Куракиной И.В. следует признать право собственности на долю в объекте незавершенном строительством.

Согласно данным рабочего проекта дома и заключения № Управления Главгосэкспертизы России по <адрес> общая площадь квартир составляет <данные изъяты> кв.м., общая площадь 1-го нежилого этажа <данные изъяты> кв.м., следовательно, общая (суммарная) площадь всех помещений в данном доме составляет <данные изъяты> кв.м. Исходя из разрешения на ввод в эксплуатацию, была введена первая очередь 10-14-этажного жилого дома по <адрес> где общая площадь квартир составляет <данные изъяты> кв.м., нежилых помещений (1-ый этаж) <данные изъяты> кв.м. Всего общая площадь - <данные изъяты> кв.м.(<данные изъяты>.)

Согласно выписки № из ЕГРОГД, выданной ДД.ММ.ГГГГ Астраханским филиалом ФГУП “Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ”, вторая очередь строительства представляет собой в настоящее время объект незавершенный строительством степенью готовности 14%, почтовый адрес: <адрес> <адрес> второй очереди строительства 10-14-этажного жилого дома по <адрес> (литера А1) составляет <данные изъяты> кв.м. (<данные изъяты>.)

Произведя соотношение общей площади квартиры с общей площадью второй очереди строительства, судом установлено, что доля собственника однокомнатной квартиры площадью <данные изъяты> кв.м. составляет <данные изъяты> долю; двухкомнатной квартиры общей площадью <данные изъяты> кв.м. составляет <данные изъяты> долю, двухкомнатной квартиры общей площадью <данные изъяты> кв.м. составляет <данные изъяты> долю, трехкомнатной квартиры площадью <данные изъяты> кв.м. составляет <данные изъяты> долю, трехкомнатной квартиры площадью <данные изъяты> кв.м. составляет <данные изъяты> долю.

С учетом того, что Куракина И.В. имеет право на квартиру общей площадью <данные изъяты> кв.м. ее доля собственности соответственно составляет <данные изъяты> доли в праве на объект незавершенный строительством.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 218, 12 ГК РФ, ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р е ш и л:

Признать за Куракиной И.В. право собственности на <данные изъяты> доли в объекте недвижимого имущества незавершенном строительством, расположенном по адресу: <адрес>

Решение может быть обжаловано в Астраханский областной суд в течение 10 дней.

Судья: