ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об утверждении мирового соглашения сторон

с. Кармаскалы 24 ноября 2011 г.

Кармаскалинский районный суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Хисамовой Р.И., при секретаре Бикметовой З.Х., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Исаева Н.В. к ООО «Уралстройсервис» о взыскании неустойки за нарушение сроков исполения,

установил:

Исаев Н.В. обратился с указанным иском на том основании, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ответчиком был заключен договор подряда, по которому ответчик обязался построить дом по адресу <адрес> общей стоимостью услуг <данные изъяты>. Истец все обязанности по договору исполнил, а ответчик после оплаты перестал выполнять работы на указанном объекте. Сумма неустойки на момент рассмотрения дела в суде составляет по условиям договора <данные изъяты>, указанную сумму и просит взыскать соответчика по делу.

Сторонами представлено мировое соглашение, выраженное в подписанном ими и адресованном суду заявлении в письменной форме. Заявление приобщено к делу, на что указано в протоколе судебного заседания. По условиям мирового соглашения, которое стороны просят утвердить, Исаев Н.В. отказывается от заявленных требований о взыскании неустойки, а ООО «Уралстройсервис» проводит следующие работы на объекте по строительству жилого дома. Расположенного по адресу <адрес>: демонтаж облицовочной кладки фронтонов до верхнего уровня окон второго этажа, облицовочная кладка фронтонов, подшивка карнизов и ветровых планок,устройство наружных и внутренних откосов окон, установка фуринтуры окон, установка внутренних межкомнатных дверей, устройство лестницы на второй этаж, монтаж системы отопления, водоснабжения, канализации, устройство полов из фанеры, отказывается от уплаты остатка неуплаченных средств Исаевым Н.В. по договору подряда № года в размере <данные изъяты>, выплачивает денежную компенсацию в размере <данные изъяты> до ДД.ММ.ГГГГ, начать производство всех указанных работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ и окончить не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Судом разъяснено сторонам, что в соответствии с ч. 3 ст. 173, абз. 5 ст. 220, ст. 221 ГПК РФ при утверждении мирового соглашения одновременно прекращается производство по делу; повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается; в соответствии с Федеральным законом "Об исполнительном производстве" на основании Определения суда может быть выдан исполнительный лист для применения мер принудительного исполнения в случае уклонения от добровольного исполнения условий, утвержденного судом мирового соглашения.

Заключенное сторонами мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов других лиц, в связи с чем подлежит утверждению.

Руководствуясь ст. 39, 173, абз. 5 ст. 220 ГПК РФ, суд

определил:

Утвердить заключенное между Исаевым Н.В. и ООО «Уралстройсервис» в лице директора Меленчук В.С. мировое соглашение, согласно которому:

Исаев Н.В. отказывается от заявленных требований о взыскании неустойки, а ООО «Уралстройсервис» проводит следующие работы на объекте по строительству жилого дома. Расположенного по адресу <адрес>: демонтаж облицовочной кладки фронтонов до верхнего уровня окон второго этажа, облицовочная кладка фронтонов, подшивка карнизов и ветровых планок,устройство наружных и внутренних откосов окон, установка фуринтуры окон, установка внутренних межкомнатных дверей, устройство лестницы на второй этаж, монтаж системы отопления, водоснабжения, канализации, устройство полов из фанеры, отказывается от уплаты остатка неуплаченных средств Исаевым Н.В. по договору подряда № года в размере <данные изъяты>, выплачивает денежную компенсацию в размере <данные изъяты> до ДД.ММ.ГГГГ, начать производство всех указанных работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ и окончить не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Производство по делу по иску Исаева Н.В. к ООО «Уралстройсервис» о взыскании неустойки за нарушение сроков исполения прекратить.

На определение суда может быть подана частная жалоба в Верховный суд РБ в течение 10 дней.

Судья: Хисамова Р.И.