|
об утверждении мирового соглашения
г. Истра Московской области (Дата обезличена) года
Истринский городской суд Московской области
в составе председательствующего судьи Красильникова Т.С.
при секретаре Смирновой Е.А.
рассмотрев в предварительном судебном заседании гражданское дело №2-3132/10 по иску Узяновой (наименование) к обществу с ограниченной ответственностью «(наименование)» об обязании провести строительные работы и взыскании неустойки в размере (Номер обезличен) руб. (Номер обезличен) коп.,
УСТАНОВИЛ:
Узянова С.В. обратилась в суд с иском к ООО «(наименование)» об обязании провести строительные работы и взыскании неустойки в размере (Номер обезличен) руб. (Номер обезличен) коп.В ходе предварительного судебного заседания Узянова С.В. (истец) и ООО «(наименование)» (ответчик) заявили ходатайство об утверждении судом мирового соглашения и прекращении судом производства по делу в связи с заключением мирового соглашения.Узянова С.В. (истец) и ООО «(наименование)» (ответчик) представили суду текст мирового соглашения, подписанного Узянова С.В. (истец) и генеральным директором ООО «(наименование)» Свиридовым И.Н. (ответчиком), по условиям которого:Общество с ограниченной ответственностью "(наименование)", свидетельство о регистрации юридического лица: серия (Номер обезличен) № (Номер обезличен), выдано (Дата обезличена) ИМНС РФ по
г. Истра Московской области, ОКПО (Номер обезличен), ИНН (Номер обезличен), ОГРН (Номер обезличен), адрес местонахождения: (...) в лице Генерального директора Свиридова (наименование), действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Ответчик", с одной стороны, и
гр. РФ Узянова (наименование), (Дата обезличена) года рождения, место рождения: гор. (...), пол – женский, паспорт (Номер обезличен) (Номер обезличен), выдан отделением по району (...) (Дата обезличена), код подразделения (Номер обезличен), зарегистрированная по адресу: (...), именуемая в дальнейшем "Истец", с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее Мировое соглашение о ниже следующем:
Принимая во внимание, что в настоящее время между сторонами в рамках Инвестиционного договора (Номер обезличен) от (Дата обезличена) года имеются споры, которые находятся на разных процессуальных стадиях, а именно:
а) Определение Истринского городского суда от (Дата обезличена) года об утверждении мирового соглашения, далее по тексту настоящего Мирового соглашения – Спор (Номер обезличен).
б) Гражданское дело № 2-3132/10 по иску Узяновой (наименование)(наименование) к ООО «(наименование)» о взыскании неустойки, далее по тексту настоящего Мирового соглашения – Спор (Номер обезличен).
в) Претензия от (Дата обезличена) года Узяновой (наименование)(наименование) к ООО «(наименование)» (Приложение (Номер обезличен)) к настоящему Мировому Соглашению, составленная на основании следующих документов: Гарантийное обязательство (Номер обезличен) от (Дата обезличена) года; Экспертное заключение от (Дата обезличена) года, выполненное ООО «(наименование)», Акт приемки-сдачи законченного строительством жилого дома от (Дата обезличена) года далее по тексту настоящего Мирового соглашения – Спор (Номер обезличен).
Стороны, свободно распоряжаясь своим гражданскими правами, решили окончить все вышеуказанные Споры, заключив настоящее мировое соглашение о нижеследующем:
1. По Спору (Номер обезличен) стороны подтверждают, что все работы, указанные Обязательстве (Номер обезличен) от (Дата обезличена) года исполнены надлежащим образом. Узянова С. В. не имеет претензий к срокам выполнения работ. Узянова С. В. в присутствии приглашенных ею специалистов технического надзора осмотрела работы и претензий к качеству не имеет.
Подписывая настоящее мировое соглашение, руководствуясь ст.ст. 173, 439 ГПК РФ, Стороны тем самым исключают возможность исполнительного производства по Мировому соглашению, утвержденному Определением Истринского городского суда (Дата обезличена) года. Настоящее Мировое соглашение является основанием для утверждения Судом Определения об утверждении Мирового соглашения.
2. По Спору (Номер обезличен) Стороны ходатайствуют перед судом о прекращении производства по делу в связи с заключением настоящего Мирового Соглашения, руководствуясь ст. 220 ГПК РФ и принимая во внимание обязательство ООО «(наименование)» подключить электроэнергию по постоянной схеме мощностью 8 кВт к щитку механизации, введённому в Дом (Номер обезличен) в срок не позднее (Дата обезличена) года.
3. По Спору (Номер обезличен) Стороны в рамках урегулирования спора на досудебной стадии пришли к следующему соглашению: гр. РФ, Узянова (наименование), руководствуясь п. ст. 29 Закона РФ «О Защите прав потребителей» при обнаружении недостатков, указанных в претензии от (Дата обезличена), экспертном заключении ООО «(наименование)» от (Дата обезличена) года, выбирает способ защиты своих прав – соответствующее уменьшение цены выполненной работы (оказанной услуги). Соответствующее уменьшение цены выполненной работы (оказанной услуги) является составной частью суммы, указанной ст. 4 настоящего Мирового соглашения.
4. Руководствуясь ст. 409 ГК РФ стороны решили, что обязательство ООО «(наименование)» перед Узяновой С. В., возникшее в соответствии с выше перечисленными спорами, прекращается Отступным, стоимость которого оценена Сторонами в размере (Номер обезличен) ((Номер обезличен) (Номер обезличен)) рублей. В качестве Отступного, ООО «(наименование)» обязуется в пользу Узяновой С.В. и в срок, согласованный сторонами, предоставить ниже следующие материалы и выполнить ниже следующие виды работ:
(Номер обезличен) | Вид работ | Стоимость работ | Стоимость материалов | Общая стоимость | Срок выполнения |
1. | Установка водомерного узла в доме | (Номер обезличен) тысяча) рублей | (Номер обезличен) рублей | (Номер обезличен) рублей | Не позднее (Дата обезличена) дней после утверждения судом настоящего мирового соглашения. |
2. | Выделить кабель (Номер обезличен) Кв. (Номер обезличен) погонных метров | (Номер обезличен) пятьдесят) рублей | (Номер обезличен) рублей | Не позднее (Дата обезличена) дней после утверждения судом настоящего мирового соглашения. | |
3. | Выделить Арматуру (Номер обезличен) в кол-ве (Номер обезличен) погонных метров. | (Номер обезличен) рублей) | (Номер обезличен) рублей) | Не позднее (Дата обезличена) дней после утверждения судом настоящего мирового соглашения. | |
4. | Выполнить проект по основ-ному и гостевому домам по отоплению, водоснабжению и канализации | (Номер обезличен) рублей | (Номер обезличен) рублей | Не позднее (Дата обезличена) дней после утверждения судом настоящего мирового соглашения. | |
5. | Выделить материал: Цокольная плитка площадью 1 кв.м. | (Номер обезличен) рублей | (Номер обезличен) рублей | Не позднее (Дата обезличена) дней после утверждения судом настоящего мирового соглашения. | |
6. | Выделить материал: (Номер обезличен) мешков цемента (Номер обезличен) | (Номер обезличен) рублей | (Номер обезличен) рублей | Не позднее (Дата обезличена) дней после утверждения судом настоящего мирового соглашения. |
5. По надлежащему исполнению настоящего Мирового соглашения, Узянова С. В. не вправе повторно требовать устранения недостатков, по которым оно достигнуто.
6. Стороны, руководствуясь разумностью и добросовестностью, договарились, что Спор (Номер обезличен) разрешен в досудебном порядке и не подлежит дальнейшем разрешению в судебных инстанциях.
7. Настоящее Мировое соглашение составлено в (Номер обезличен) (четырёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, (Номер обезличен) – экземпляра в Истринский городской суд и по одному – для каждой из Сторон.
Условия мирового соглашения, заключенного между Узяновой С.В. (истцом) и ООО «(наименование)» (ответчиком), занесены в протокол судебного заседания и подписаны Узяновой С.В. (истцом) и представителем ООО «(наименование)» Иващенко В.П. (ответчиком).
Проверив условия мирового соглашения, суд находит, что мировое соглашение, заключенное между Узяновой С.В. (истцом) и ООО «(наименование)» (ответчиком) не противоречат требованиям законодательства и не нарушают права истца и ответчика, а также третьих лиц.
Последствия заключения мирового соглашения согласно ст.39, ст.173, ст.221 ГПК РФ Узяновой С.В. (истцу) и ООО «(наименование)» (ответчику) судом разъяснены и понятны, о чем сделана запись в протоколе судебного заседания.
При таких обстоятельствах суд находит ходатайство Узяновой С.В. (истца) и ООО «(наименование)» (ответчика) об утверждении судом мирового соглашения и прекращении судом производства по делу в связи с заключением мирового соглашения подлежащим удовлетворению, а производство по делу – прекращению в связи с заключением мирового соглашения.
Руководствуясь ст.ст.39, 173, 221, 224, 225 ГПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение по гражданскому делу по иску Узяновой (наименование) к обществу с ограниченной ответственностью «(наименование)» об обязании провести строительные работы и взыскании неустойки в размере (Номер обезличен) руб. (Номер обезличен) коп., по условиям которого:
Общество с ограниченной ответственностью "(наименование)", свидетельство о регистрации юридического лица: серия (Номер обезличен) № (Номер обезличен) выдано (Дата обезличена) ИМНС РФ по
г. Истра Московской области, ОКПО (Номер обезличен), ИНН (Номер обезличен), ОГРН (Номер обезличен), адрес местонахождения: (...), пом. (Номер обезличен) в лице Генерального директора Свиридова (наименование), действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Ответчик", с одной стороны, и
гр. РФ Узянова (наименование)(наименование), (Дата обезличена) года рождения, место рождения: (...), пол – женский, паспорт (Номер обезличен), выдан (...) (Дата обезличена), код подразделения (Номер обезличен) зарегистрированная по адресу: (...), именуемая в дальнейшем "Истец", с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее Мировое соглашение о ниже следующем:
Принимая во внимание, что в настоящее время между сторонами в рамках Инвестиционного договора (Номер обезличен) от (Дата обезличена) года имеются споры, которые находятся на разных процессуальных стадиях, а именно:
а) Определение Истринского городского суда от (Дата обезличена) года об утверждении мирового соглашения, далее по тексту настоящего Мирового соглашения – Спор (Номер обезличен).
б) Гражданское дело № 2-3132/10 по иску Узяновой (наименование) к ООО «(наименование)» о взыскании неустойки, далее по тексту настоящего Мирового соглашения – Спор (Номер обезличен).
в) Претензия от (Дата обезличена) года Узяновой (наименование)(наименование) к ООО «(наименование)» (Приложение (Номер обезличен)) к настоящему Мировому Соглашению, составленная на основании следующих документов: Гарантийное обязательство (Номер обезличен) от (Дата обезличена) года; Экспертное заключение от (Дата обезличена) года, выполненное ООО «(наименование)», Акт приемки-сдачи законченного строительством жилого дома от (Дата обезличена) года далее по тексту настоящего Мирового соглашения – Спор (Номер обезличен).
Стороны, свободно распоряжаясь своим гражданскими правами, решили окончить все вышеуказанные Споры, заключив настоящее мировое соглашение о нижеследующем:
1. По Спору (Номер обезличен) стороны подтверждают, что все работы, указанные Обязательстве (Номер обезличен) от (Дата обезличена) года исполнены надлежащим образом. Узянова С. В. не имеет претензий к срокам выполнения работ. Узянова С. В. в присутствии приглашенных ею специалистов технического надзора осмотрела работы и претензий к качеству не имеет.
Подписывая настоящее мировое соглашение, руководствуясь ст.ст. 173, 439 ГПК РФ, Стороны тем самым исключают возможность исполнительного производства по Мировому соглашению, утвержденному Определением Истринского городского суда (Дата обезличена) года. Настоящее Мировое соглашение является основанием для утверждения Судом Определения об утверждении Мирового соглашения.
5. По Спору (Номер обезличен) Стороны ходатайствуют перед судом о прекращении производства по делу в связи с заключением настоящего Мирового Соглашения, руководствуясь ст. 220 ГПК РФ и принимая во внимание обязательство ООО «(наименование)» подключить электроэнергию по постоянной схеме мощностью 8 кВт к щитку механизации, введённому в Дом (Номер обезличен) в срок не позднее (Дата обезличена) года.
6. По Спору (Номер обезличен) Стороны в рамках урегулирования спора на досудебной стадии пришли к следующему соглашению: гр. РФ, Узянова (наименование), руководствуясь п. ст. 29 Закона РФ «О Защите прав потребителей» при обнаружении недостатков, указанных в претензии от (Дата обезличена), экспертном заключении ООО «(наименование) строительных экспертиз» от (Дата обезличена) года, выбирает способ защиты своих прав – соответствующее уменьшение цены выполненной работы (оказанной услуги). Соответствующее уменьшение цены выполненной работы (оказанной услуги) является составной частью суммы, указанной ст. 4 настоящего Мирового соглашения.
7. Руководствуясь ст. 409 ГК РФ стороны решили, что обязательство ООО «(наименование)» перед Узяновой С. В., возникшее в соответствии с выше перечисленными спорами, прекращается Отступным, стоимость которого оценена Сторонами в размере (Номер обезличен) ((Номер обезличен)) рублей. В качестве Отступного, ООО «(наименование)» обязуется в пользу Узяновой С.В. и в срок, согласованный сторонами, предоставить ниже следующие материалы и выполнить ниже следующие виды работ:
(Номер обезличен) | Вид работ | Стоимость работ | Стоимость материалов | Общая стоимость | Срок выполнения |
1. | Установка водомерного узла в доме | (Номер обезличен) рублей | (Номер обезличен) рублей | (Номер обезличен) рублей | Не позднее (Дата обезличена) дней после утверждения судом настоящего мирового соглашения. |
2. | Выделить кабель (Номер обезличен) погонных метров | (Номер обезличен) рублей | (Номер обезличен) рублей | Не позднее (Дата обезличена) дней после утверждения судом настоящего мирового соглашения. | |
3. | Выделить Арматуру (Номер обезличен) погонных метров. | (Номер обезличен) рублей) | 83780 (Номер обезличен) рублей) | Не позднее (Дата обезличена) дней после утверждения судом настоящего мирового соглашения. | |
4. | Выполнить проект по основ-ному и гостевому домам по отоплению, водоснабжению и канализации | (Номер обезличен) рублей | (Номер обезличен) рублей | Не позднее (Дата обезличена) дней после утверждения судом настоящего мирового соглашения. | |
5. | Выделить материал: Цокольная плитка площадью (Номер обезличен) кв.м. | (Номер обезличен) рублей | (Номер обезличен) рублей | Не позднее (Дата обезличена) дней после утверждения судом настоящего мирового соглашения. | |
6. | Выделить материал: (Номер обезличен) мешков цемента (Номер обезличен) | (Номер обезличен) рублей | (Номер обезличен) рублей | Не позднее (Дата обезличена) дней после утверждения судом настоящего мирового соглашения. |
5. По надлежащему исполнению настоящего Мирового соглашения, Узянова С. В. не вправе повторно требовать устранения недостатков, по которым оно достигнуто.
6. Стороны, руководствуясь разумностью и добросовестностью, договарились, что Спор (Номер обезличен) разрешен в досудебном порядке и не подлежит дальнейшем разрешению в судебных инстанциях.
7. Настоящее Мировое соглашение составлено в (Номер обезличен) ((Номер обезличен)) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, (Номер обезличен) – экземпляра в Истринский городской суд и по одному – для каждой из Сторон.
Производство по гражданскому делу по иску Узяновой (наименование)(наименование) к обществу с ограниченной ответственностью «(наименование)» об обязании провести строительные работы и взыскании неустойки в размере (Номер обезличен) руб. (Номер обезличен) коп. – прекратить в связи с заключением мирового соглашения.
Определение может быть обжаловано в Московский областной суд в течение 10 дней.
Судья: