Судья Исилькульского горсуда Омской области Хурцилава Т.Е

при секретаре Буяковой Ж.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Исилькуле

5 августа 2011 года гражданское дело по иску Лабецкой В.И и Кузнецова В.Е. к ООО «юза -Инвест» о признании незаконным бездействия, взыскании неустойки и морального вреда.

У С Т А Н О В И Л :

Лабецкая В.И и Кузнецов В.Е обратились в суд с указанным заявлением, ссылаясь на то, что ООО «Юза-Инвест» нарушил срок выполнения работы по строительству разводящих сетей газопровода, не обеспечил подключение к разводящим газовым сетям квартир, оплативших сумму, предусмотренную договором, нарушил график производства работ, согласно которому должен был ввести газопровод в эксплуатацию до 15.10.2010г., в связи с чем они понесли дополнительные расходы на приобретение топлива на отопительный сезон 2010-2011 года. В настоящее время ответчик закончил работы по подведению к их дому газового стояка. Они не оплатили четвертый платеж, который должен быть оплачен после сдачи газопровода в эксплуатацию, так как не знали когда он был сдан в эксплуатации.

В судебном заседании истцы исковые требования поддержали, просили иск удовлетворить.

Представитель ответчика иск не признал, показал,что срок сдачи газопровода в эксплуатацию был нарушен, в связи с тем,что разрешение на производство строительных работ администрация города дала только 01.10.2010 года, кроме того, сами заказчики не оплачивали расходы по строительству газопровода в установленный графиком срок, в том числе и истцы, поэтому график сдачи газопровода в эксплуатацию сдвинулся и газапровод был сдан в эксплуатацию газоэксплуатирующей организации «<данные изъяты>» 30 декабря 2010 года.      

Истец Кузнецов В.Е. суду показал,что они отказываются от иска к ответчику, поскольку в настоящее время они свои обязательства по договору выполнили и представил суду заявление от своего имени и имени Лабецкой В.И о прекращении дела ввиду отказа от иска.

Представитель ответчика согласен на прекращение дела, в связи с отказом от иска истцов.

Заявления истцов были приняты судом и истцам разъяснены последствия отказа от иска, предусмотренные ст. 221 ГПК

        Отказ от иска истцов не противоречит закону и не нарушает чьих либо прав и охраняемых законом интересов.

        Таким образом, у суда имеются основания для принятия отказа от иска и прекращения производства по делу.          

                   Руководствуясь ст. ст. 173, 220, 221 ГПК РФ суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Принять отказ Лабецкой В.И. и Кузнецова В.Е. от иска.

Производство по делу по иску Лабецкой В.И. и Кузнецова В.Е. к ООО «Юза-Инвест» о признании бездействия незаконным, взыскании неустойки и морального вреда прекратить.

На определение может быть подана частная жалоба в Омский областной суд в течение 10 дней со дня вынесения, путем подачи жалобы в Исилькульский городской суд.

Судья:                                                   Хурцилава Т.Е.